桩机租赁合同
桩机租赁合同
桩机租赁合同1
承租方：(简称甲方) 出租方：(简称乙方)
甲方为满足工程施工需要，决定向乙方租赁下列表中的施工机械。根据《中华人民共和国经济合同法》的规定，经甲、乙双方友好协商，由乙方出租3台桩机给甲方，在工程工地使用，现就租赁期内的有关事宜达成一致，并订立如下条款，双方共同遵守：
第一条承租机械名称
第二条租赁期限：乙方从年月日起将静力压桩机租给甲方使用，至桩基工程全部结束为止。
第三条租赁用途：________工程桩基施工
第四条工期要求：在保证安全和质量的前提下，于年月日完成。第五条机械租赁形式与结算方法：按南区污水处理厂二期工程工程量承包：以承包单价结算。
二、上述承包价格中已包括如下费用：
1 、机械的安装、调试、拆卸费及进退场运输费。
2 、机械场外运输过程中可能发生的所有赔偿费用。
3 、机械租用期内机械的燃润费及维修与保养费用。
4、机上的人工工资。
第六条双方责任
甲方责任
1、甲方应在机械进场前12小时内以书面(或口头)通知乙方详细的进场时间、地点及其它具体细节。
2、负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿(饭费自理)条件的工具房和必需的劳保用品。
3、负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底工作，杜绝违章指挥、违章作业。
4、向乙方提供施工部位的详细施工图纸，并有义务进行施工技术指导。
乙方责任
1、乙方应在接到甲方进场通知后的24小时内将所租机械进入甲方指定地点作业。
2、乙方在驾机施工过程中造成甲方的已完成品破坏、财产损失、人员伤害(包括对第三者的伤害)及违章作业所发生的所有费用，均由乙方承担全部责任。
3、按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、安装、调试、保养等各项工作。
4、根据甲方要求提供足够的合格的操作人员，并且要求持证上岗。乙方人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。
5、乙方驻甲方施工现场的工作人员应遵守现场的各项规章制度，听从甲方的指挥和安排，对于严重失职和违章操作，甲方有权要求换人，乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。
6、乙方必须配合甲方搞好现场文明施工工作，必须遵守甲方的有关
规定。
7、保证机械正常运转，保证甲方的施工生产进度。
8、乙方应为机械做好财产保险。
9、非甲方原因伤亡事故，责任由乙方自行承担。
第七条违约责任
1、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的，均应承担因违约引起的一切责任和损失。
2、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的，应自行承担费用并及时采取相应措施进行补救，直至另一方满意。
第八条不可抗力
1、由于受不可抗力的影响导致任何一方不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长时间应相当于事故影响的时间。不可抗力事故系指合同双方有缔结合同时不能预见的，并且对及发生及后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件呈送给对方审查确认。同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其它事项。
第九条争端的解决
1、如果甲乙双方发生争执，应首先采取友好协商的方法解决。如从协商开始在二十八天内(28天)达不成协议时，应提交仲裁。
2、提交正式仲裁争端，均应在当地的仲裁委员会，根据该委员会的
仲裁程序或规则予以最终裁决。
3、仲裁裁决应为最终裁决，并对双方具有约束力。
4、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
5、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。第十条不可抗力事故终止合同
若不可抗力事故影响持续30天以上，且双方在合理的时间内未达成进一步履行合同的协议，双方均可书面通知对方终止合同。第十一条其它事宜
1、本合同应按中华人民共和国的法律解释。
2、任何对合同的变更和补充均应以书面形式为准，并且必须得
到另一方的同意才构成对合同的修改和补充。
3、乙方应配合支持甲方或以甲方名义的第三方工作者。
4、本合同即双方签字盖章后，即开始生效。
5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
日期：日期：
桩机租赁合同2
承租方(甲方)：出租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照广珠铁路标工程具体情况，经双方协商一致，签订本机械租赁合同，双方共同遵照执行。
1、合同主要内容
1.1 甲方租用乙方钻孔桩机械设备用于工程施工，施工内容包括钻孔桩工程施工。
1.2 租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。
1.3 机械租赁时间：年月日至年月日。2、机械租赁费单价
2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用，单价不作任何调整。
2.2 租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算，不足八小时按比例折合相应台班数。
2.3机械进出场费均由乙方承担
2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，如果需甲方供应时，所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方。
3、甲方责任
3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。
3.2 甲方应配备责任心强，熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。
3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底，确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩，并提供相应的作业指导
书、技术交底等技术资料。
3.5 负责作好施工组织和协调工作，确保施工顺利进行，减少误工、待窝工，降低机械使用成本。
3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。
3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械，杜绝违章作业。3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。
4、乙方责任
4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。
4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业，并保证所出租的设备状态良好，满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理，确保作业质量和进度。
4.3 乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员，机械操作、维修人员必须年满18岁，身体健康，胜任施工机械岗位工作，否则甲方有权要求乙方调换人员。
4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定，及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续，确保设备手续齐全，人员持证上岗。
4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定，保证机械设备的完好率，机械及操作人员调动更换时，必须经甲方同意。4.6 乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、润滑油脂及维修费用均由乙方负责，维修期间乙方应保证施工任务的正常进行。所出
租设备的保管工作由乙方全权负责，如发生设备或附件丢失由乙方自负。
4.7 按规定提报机械租赁费结算资料，办理结算和拨付。
4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种税费，并及时支付劳务人员费用。
4.9因乙方责任造成建设单位或地方政府对甲方的罚款或其他处罚，甲方将对乙方处以两倍以上的罚款或其他处罚，甲方完成的乙方作业范围内的工程，费用在乙方机械租赁费中扣除。
5、安全施工
5.1 在施工中，乙方应遵守国家、行业安全生产法规。
5.2 乙方必须对参加施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员责任伤亡事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
6、机械租赁费的结算
6.1 机械租赁费按照季、年度及末次分阶段计价，每季末前、年末按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的台班单价和附表三《租赁机械设备完成台班数量签认表》经双方现场签认完成的机械台帐数量进行结算。
6.2 《机械设备租赁费用单价汇总表》和《租赁机械设备完成台班数量签认表》必须经甲乙双方确认，并加盖甲乙双方公章后方可作为机械租赁费结算依据。
6.3 机械租赁费按季、年度及末次结算和拨付，乙方在机械租赁费待
甲方有关部门确认、审核和领导签批盖章后，作为甲方拨款的依据。
7、环境和文物保护
7.1 乙方应在施工作业中采取有效的防范措施，保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。
7.2 在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方。甲方在收到通知后应及时与建设单位及有关管理部门协商处理。
8 违约责任
8.1 甲方按合同要求应及时拨付机械租赁费。因甲方无故拖延拨付机械租赁费造成的工期、费用损失，由甲方承担。
8.2 乙方不能按合同规定的工期、质量、安全要求组织施工，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务。乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。
8.3 因一方原因使合同无法履行，另一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工程进行盘点，并据此进行末次结算。
9争议解决
9.1 合同在履行过程中发生争议时双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商不成时，由双方约定的仲裁机构裁定或通过诉讼解决。
10 合同生效与终止
10.1 本合同自甲、乙双方签章之日起生效，工完帐清后自动失效。
11 补充协议
11.1 在合同执行中情况变化时，甲、乙双方可以签订补充协议，补充协议与原合同具有同等法律效力。
12 双方约定的其他事项
13 合同份数
本合同正本二份，由甲、乙双方各持一份，副本二份，甲方一份、乙方一份。
甲方：(印章)法人代表：(印章)年月日
乙方：(印章) 法人代表：(印章) 年月日
桩机租赁合同3
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：江西中联建设集团公司
根据《中华人民共和国合同法》的规定，给双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、设备使用地点及工程情况;
赣县梅林镇杨仙大道文昌苑商住楼
二、租赁设备情况;
设备名称：(450)型液压打拔桩机
数量(台)：一台
随机人员：两人
租赁金额：按每月捌万元整不含税金
三、设备的所有权;
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
1、提供良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手必须服从乙方施工管理人员的调度及指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度，否则造成的后果由出租方负责。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
4、甲方设备进场后按24小时工作制作业。但机手必须持证上岗。
四、乙方基本职责;
1、为甲方提供食宿。(床上用品均由甲方自理)
2、乙方不得强迫甲方机手违章作业。
3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备(设备进入施工现场后乙方向甲方签收机械租赁收据给甲方)。
4、乙方对甲方施工现场的机手要进行安全交底。
五、结算方式及相关事宜;
1、租赁期间：自年月日至年月日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，租赁费按实际天数计算。
2、结算方式：设备租赁费按包月计算，乙方在甲方确认设备后向甲方支付押金元，并且完全支付进场和反程运费元后办理提货手续。
乙方每月支付当月租金次月10日前支付，退场后一次性付清余款，不得拖欠。如乙方逾期未能支付租金，甲方每天按所欠款项的0.3%收取违约金，并有权停止机械或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算元/天。
3、运费的承担：设备的进退场费用由乙方承担，进退场元计算。
4、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。
5、设备租赁期间，乙方如需转移工作施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。
六、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，本合同附件包括：租赁合同附表，租赁机械收据，及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
七、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。全部款项结清后终止。
甲方(经办人)：乙方(经办人)：
电话：电话：
签订日期：年月日
2021年桩机租赁合同
长螺旋装机租赁合同
合同编号： 建筑工程劳务施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 签订日期：
甲方: (身位证号 ) 乙方: (身份证号 ) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同，须共同遵照执行。 一、概况 1、工程简况 1.1工程名称: 项且桩基工程施工 1.2工程地点: 二、工程专业分包范围及方式 1、承包范围: 建设项且桩基工程施工长螺旋桩机引孔人机劳务费施工。 2、承包内容: (1)长螺旋桩机引孔施工所产生的人工费及机械费(含维修保养维护)、辅材费； (2)大型机械设备进出场及安拆:机械设备进出场及安拆所产生的全部费用； (3)现场派驻施工管理人员的人工费用,每台设备安排一名施工管理人员； (4)以上工作内容涉及到的安全施工、文明施工,由承包人全权负责,费用由承包人承担； (5)所配备机械操作及管理人员必须具有相应资格证并提供给甲方报验,设备必须具有合格证。 3、承包方式: 人机劳务费施工:甲方负责提供用电接口(箱变接口)。
涉及长螺旋引孔施工所使用的机械设备,人员、设备维修维护保养,电线电缆、所有设备场内外运输、拆除等所需的相关材料及机械设备由乙方负责:乙方从事本承包工程所需的合格的劳动防护用品由乙方负责； 三、计价计量方式及合同价款 1、计价方式： 1.1长螺旋引孔人机费含税综合包干单价: 元/米； 1.2水电费不包含在综合单价内； 2、计量方式 根据施工记录,按实际完成工程量结算； 3、合同价款进度款支付方式 根据建设方进度款拨付的时间节点,支付当期进度产值的70%进度款,结算完成后一个月内支付至结算总价的80%:工程竣工验收后支付剩余的20%； 4、款项支付前乙方须提供的的务费发票至甲方:由甲方办理相关的款项支付手续支付； 5、甲方款项支付时,乙方必须书面指定相关的责任人,方可至甲方办理收款事宜的相关工作。 四、其他说明: 乙方在施工期间,本项发生赶工措施、拖延工期的风险及利润不纳入单价中,但是因为工期调整，乙方积极配合，同时乙方还应承担包括以下工作内容及费用,甲方不再对本项目做任何合同外签证 1、配合现场文明施工所做工作； 2、由于地质条件原因造成的施工难度增加； 3、由于天气原因造成的施工难度增加； 4、施工范围内地下管线的探明及保护工作； 5、如甲方要求赶工,乙方必须采取一切措施配合且不得提出与此相关的费
打桩机租赁合同范本五篇
打桩机租赁合同范本五篇 打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间，用提升吊钩吊升。以下是小编整理的打桩机租赁合同范本五篇，欢迎阅读参考! 打桩机租赁合同范本(一) 承租方(甲方)： 出租方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照广珠铁路标工程具体情况，经双方协商一致，签订本机械租赁合同，双方共同遵照执行。 1、合同主要内容 1.1 甲方租用乙方钻孔桩机械设备用于工程施工，施工内容包括钻孔桩工程施工。 1.2 租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。 1.3 机械租赁时间：年月日至年月日。 2、机械租赁费单价 2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用，单价不作任何调整。 2.2 租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算，不足八小时按比例折合相应台班数。 2.3机械进出场费均由乙方承担 2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，如果需甲方供应时，所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方。3、甲方责任 3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。 3.2 甲方应配备责任心强，熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机
械设备。 3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底，确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。 3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩，并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。 3.5 负责作好施工组织和协调工作，确保施工顺利进行，减少误工、待窝工，降低机械使用成本。 3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。 3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械，杜绝违章作业。 3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。 4、乙方责任 4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。 4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业，并保证所出租的设备状态良好，满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理，确保作业质量和进度。 4.3 乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员，机械操作、维修人员必须年满18岁，身体健康，胜任施工机械岗位工作，否则甲方有权要求乙方调换人员。4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定，及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续，确保设备手续齐全，人员持证上岗。 4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定，保证机械设备的完好率，机械及操作人员调动更换时，必须经甲方同意。 4.6 乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、润滑油脂及维修费用均由乙方负责，维 修期间乙方应保证施工任务的正常进行。所出租设备的保管工作由乙方全权负责，如发生设备或附件丢失由乙方自负。 4.7 按规定提报机械租赁费结算资料，办理结算和拨付。 4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种
土方(桩基)械租赁合同
土方（桩机）械租赁合同 承租方：（以下简称甲方） 出租方：（以下简称乙方） 根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协调一致，特鉴订本合同。 第一条：租赁机械的名称：（土方或桩机械） 数量：甲方根据施工现场需要增加或减少（土方或桩机械）数量的，乙方应随时根据甲方要求增调（土方或桩机械）进场施工或立即将（土方或桩机械）撤出施工现场。 使用地点： 第二条：乙方为租赁机械配备熟练的操作人员（持证上岗）名，其工资由乙方承担，并负责安排操作人员的食宿，并提供其操作人员与乙方鉴订的劳动合同。 第三条：租赁期限 自年月日至工程（土方或桩）施工完成时止。 第四条：租赁机械的所有权 1.在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于乙方。甲方对租赁机械只有使用权，没有所有权。 2.在租赁期间，甲方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得乙方的书面同意。 第五条：租金的计算和支付 1.机械租金按每台班（8小时）确定为元/小时（大写：），不足一台班时间按累计时间计算或按台班折算租金。当甲方根据工程需要租赁方式由台班计转为按月租计。租金按月计算时，自租赁机械进场安装验收合格且开始正常工作之日起开始计算租金。每台租赁机械租金为：元/月（大写：圆/月）。 2.租金按月计时，甲方每月5日前支付乙方上个月租金的80%。甲方在全部（土方或桩）施工完成后且租赁机械撤出施工现场后20天内结算并付清乙
方全部租金余额。乙方收到租赁费三天内开具等额合法的税务发票给甲方，逾期承租方有权拒付任何款项。 3.租赁机械的进退场费用及运费由乙方承担。 第六条：租赁机械交货验收 1.乙方应保证租赁桩机械的各零配件完好无损，进场安装后能立即投入正常施工使用。 2.如果甲方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等不符、不良或瑕疵等现象属于乙方责任时，乙方应立即更换合格并能正常使用的机械设备。 第七条：租赁机械的使用、维修及保养 1.租赁机械在施工期间的用电及消耗动力燃油均由甲方负责提供。 2.租赁机械在租赁使用期间，乙方应定期对其修理、保养，并留有纸质资料给甲方存档，且承担因此产生的全部费用。 3.在租赁期间，乙方若不能对设备故障进行排除的，应及时通知甲方。正常维修不超过三天，如果超过三天，每超一天，应免收甲方相应天数租金（38000÷当月天数×超过天数）。 4.在租赁机械安装、保管、使用过程中，造成自身或他人损伤的，乙方对此承担全部责任。 5.在租赁过程中，乙方的操作人员必须服从甲方现场管理人员指挥调度，并遵守甲方施工现场的安全、文明施工管理规定。对不服从甲方管理人员调度或违反安全操作规定而给甲方带来损失的，甲方将扣除与损失相当的租金。 6.每台租赁机械租赁期间工作时间不得少于20个工作日/月。 第八条：租赁机械的毁损和灭失 1.租赁机械租赁期间的保管由乙方负责，乙方承担在租赁期间发生的租赁机械毁损及灭失的风险。 2.甲方的现场管理人员与值班人员应协助乙方对租赁机械的保管，一旦发现所租赁机械有毁损或灭失风险时，应及时通知乙方，并协助乙方做好机械保护的工作。 3、因不可抗力及自然灾害致使双方造成的损失，双方互不追究责任，各自承担损失。
桩基合同(必备7篇)
桩基合同（必备7篇） 桩基合同第1篇甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、协议期限 甲乙双方约定以完成钻孔灌注桩施工劳务工作任务为协议期限，自_____年_____月_____日起至完成本项工作任务并最终结算之日即为劳务合同终止日。 二、工作内容及要求 1、乙方提供的劳务人员具体从事工作内容如下： a、钢筋班主要劳务工作内容：钢筋笼的吊装、沉放、定位、校正、焊接用工； b、钻孔班主要劳务工作内容：挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钢护筒安装用工、钻机及钻具安拆、移位、造浆、换浆、清孔、清除废浆渣用工； c、混凝土班主要劳务工作内容：桩基砼的浇注、清理浮浆用工；导管的安装及拆除、冲洗、堆放、保管用工；桩头凿除混
凝土、废渣清理、外运用工。 各工班除完成以上主要工作外，还必须各自做好： 1）各自生产所需的所有材料卸运到库房或甲方指定地点的场内搬运； 2）为完成上述工作内容施工的辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“标准化”管理等全部劳务工作； 3）乙方根据甲方提供的技术交底和作业指导书组织生产工人完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。 1、甲方可根据工作需要，按照合理诚信原则，变动乙方劳务人员的工作岗位，乙方服从甲方的安排。 2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量。 3、乙方劳务人员必须严格按甲方技术交底和作业指导书进行作业，并达到规定的质量标准。 三、工作时间和休息休假 1、甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致，甲方安排乙方劳务人员从事钢筋笼接长、焊接、下放安装、钻孔配合劳务、混凝土导管安拆、混凝土浇注等劳务工作，甲方对乙方劳务人员执行综合计算工时工作制规定。 2、甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙
机械设备租赁合同(按量)
编号：（根据各单位办法规定编号） 机械设备租赁合同 承租方： 出租方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地点需明确到区县，合同签订地可以作为纠纷法院管辖地，各单位可根据实际情况填写，与第十六条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)
机械设备租赁合同 承租方（以下简称甲方）： 出租方（以下简称乙方）： ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，甲方应为法人或具备纳税主体资格的分公司，不能是以指挥部、项目部、工区等临时机构或内部职能部门；合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝ 甲方因工程施工需要租赁乙方的机械设备，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守： （提示：根据不同设备类型，可以调整租赁单价的计取方式，如“元/小时”“元/平米”“元/延长米”；若对机械设备有特殊需求，可以“备注”的形式予以详细说明，如混凝土泵车的泵送高度要求，土方车装载量要求，挖掘机的挖掘斗尺寸要求、压路机的吨位、桩机的筒径等等） 第二条机械设备的质量及验收 2.1乙方出租的机械设备，乙方应依法享有出租权，且其存续期限及机械设备自身的有效使用期限必须满足租赁期限的要求；机械设备采用的专利技术依法取得，不得损害第三人的权利。否则，由此造成的一切损失由乙方承担。 2.2乙方出租的机械设备必须产权清晰、具有合格证、技术状态完好，乙方须向甲方提供机械设备地方技术监督部门检验合格等证明文件，并将检验资料报告和操作人员证件一份到甲方存档；对于上路行驶的车辆，车辆运输能力、制动性能、工作尺寸、其他备件及技术参数、整机性能、安全设施配备等均符合国家标准及甲方使用要求，乙方须向甲方提供公安车管部门审核的行驶证和年检证明，保险等相应运营证照。
旋挖桩工程专业分包合同(单价合同)
合同编号： 项目 旋挖桩工程劳务分包合同 发包人：（以下简称“甲方”） 承包人：（以下简称“乙方”）（ 一般纳税人/□小规模纳税人） 签约地点： 签约日期：年月日
旋挖钻孔工程劳务分包施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 甲方将旋挖钻孔桩工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：桩基础工程 三、承包范围：旋挖钻孔灌注桩劳务施工。甲方经与乙方商议确认后有权视业主开发建设情况、乙方的施工进度、质量等履约情况增加或减少承包范围或工程量。 四、工程内容：桩定位放线、标高测量、钢筋进场卸配合、钢筋制作、钢筋笼保护层定位、场地内钢筋笼搬运、下护筒、成孔、下笼、二次清孔、导管安装、砼灌注及振捣；桩孔防护；配合桩基检测、竣工验收合格。 1、甲方负责现场三通一平、施工场内的主要道路铺设及维护，甲方负责主要材料，如：钢筋、混凝土输送泵、砼及砼输送到每根桩的桩井口，甲方负责旋挖桩桩身土方的清理外运。甲方负责资料的整理、桩头的破除等费用。甲方负责低应变、抽芯、桩基相关检测及组织验收等费用。甲方保证砼的及时供应，如因甲方砼没有及时供应，造成的垮孔返工所有产生的费用由甲方负责。甲方负责提供乙方施工水电费，生活水电费及住宿场所乙方负责。 2、乙方按甲方提供的施工图纸、设计变更及有关资料，组织人员、机械设备进场，按甲方提供的经过监理审批的旋挖钻孔桩施工方案及验收规范完成各施工项目所包含的一切施工工艺。 3、乙方承包的内容包括但不限于：人员的组织与管理、机械设备（所有桩机、挖机、振动锤、吊车及因地质情况施工时要下超过3米长的长钢护筒等机械设备）进退场、旋挖机成孔，遇回填土中孤石打烂、淤泥、旋挖桩孔清理；桩钢笼制作及吊车运安装、桩芯砼
桩机租赁合同
桩机租赁合同 桩机租赁合同1 承租方：(简称甲方) 出租方：(简称乙方) 甲方为满足工程施工需要，决定向乙方租赁下列表中的施工机械。根据《中华人民共和国经济合同法》的规定，经甲、乙双方友好协商，由乙方出租3台桩机给甲方，在工程工地使用，现就租赁期内的有关事宜达成一致，并订立如下条款，双方共同遵守： 第一条承租机械名称 第二条租赁期限：乙方从年月日起将静力压桩机租给甲方使用，至桩基工程全部结束为止。 第三条租赁用途：________工程桩基施工 第四条工期要求：在保证安全和质量的前提下，于年月日完成。第五条机械租赁形式与结算方法：按南区污水处理厂二期工程工程量承包：以承包单价结算。 二、上述承包价格中已包括如下费用： 1 、机械的安装、调试、拆卸费及进退场运输费。 2 、机械场外运输过程中可能发生的所有赔偿费用。 3 、机械租用期内机械的燃润费及维修与保养费用。 4、机上的人工工资。 第六条双方责任 甲方责任
1、甲方应在机械进场前12小时内以书面(或口头)通知乙方详细的进场时间、地点及其它具体细节。 2、负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿(饭费自理)条件的工具房和必需的劳保用品。 3、负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底工作，杜绝违章指挥、违章作业。 4、向乙方提供施工部位的详细施工图纸，并有义务进行施工技术指导。 乙方责任 1、乙方应在接到甲方进场通知后的24小时内将所租机械进入甲方指定地点作业。 2、乙方在驾机施工过程中造成甲方的已完成品破坏、财产损失、人员伤害(包括对第三者的伤害)及违章作业所发生的所有费用，均由乙方承担全部责任。 3、按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、安装、调试、保养等各项工作。 4、根据甲方要求提供足够的合格的操作人员，并且要求持证上岗。乙方人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。 5、乙方驻甲方施工现场的工作人员应遵守现场的各项规章制度，听从甲方的指挥和安排，对于严重失职和违章操作，甲方有权要求换人，乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。 6、乙方必须配合甲方搞好现场文明施工工作，必须遵守甲方的有关
机械设备租赁合同协议书(7篇)
出租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方) 根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方商议一致，特签订本合同。 名称：柴油锤桩机，型号：，数量： 3 台 名称：冲孔钻机，型号：，数量： 3 台 自____年___月___ 日至____年___月___ 日止，如需继续租用，应在本合同期满前 五日内，重新签订合同。 在租赁期间，合同所列 租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械惟独 使用权，没有所有权。在租赁期间，乙方如对租赁机 械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的 书面允许。在租赁期间，乙方如将租赁机械转 租给第三人，必须征得甲方书面允许。 自年___月___ 日至年___月___ 日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理 退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。 租赁期间原则上每天平均工作时间不超过 8 小时(折合 1 个台班)，确因工作 所需超出 8 小时部份应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租
赁费按年租结算大写人民币：元整/年;小写￥ ____元/年，超出工作小时加班部分，另计收加班费。 租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或者其代理人)交货。因不能预见、 不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。 乙方应自收货时起 24 小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收 盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。 如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整 状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。 如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不 符、不良或者瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁 机械符合本合同及附件的约定要求。 租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养， 使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。 在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维 修。正常维修普通不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以 8 小时租金。 租赁机械在安装、保管、使用等过程中，导致第三者遭受损失时，由乙 方对此承担全部责任。 租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙 方承担。
工程机械租赁合同范本(最新8篇)
工程机械租赁合同范本（最新8篇） 在合同中需要明确合同的主体，包括双方当事人的名称、住所、联系方式等基本信息。工程机械租赁合同范本怎么才能写好？这里分享一些工程机械租赁合同范本，方便大家学习。 工程机械租赁合同范本篇1 出租方(甲方)： 承租方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议： 一、设备的使用地点及工程情况：桩基、基坑支护、人防、基建工程。 二、租赁设备概况 设备名称：挖掘机4台、柴油桩棰4台、空压机2台、混凝土搅拌桩机3台、架管、扣件等 随机人员(人数)：10人 三、设备的所有权： 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。 四、甲方的基本责任： 1、提供技术型良好的设备。 2、设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。 3、甲方机手应该按设备操作规程施工。 五、乙方的基本职责： 1、为甲方机手提供食宿。 2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。 3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方 5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。 六、结算方式及相关事宜： 1、租赁期间：自20__年10月15日至20__X年12月31日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。 2、结算方式：设备租赁费按包月计算,场和反程运费押金贰拾万元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。 3、运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。 4、工作时间：每月工作时间不得超过300小时，超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。 5、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。 6、设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担，伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。 7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计12小时折合一天)，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。 8、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。 七、争议的解决：有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。 八、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(签章)：乙方(签章)： 20__年10月15日
长螺旋钻机租赁合同(已修改)
长螺旋钻机转让合同 出租方（以下简称甲方）：振宁基础工程设备研发中心 承租方方（以下简称乙方）： 合同签署地点：广州市花都区华海工业区 甲乙双方经过友好协商，在平等自愿的基础上，就乙方向甲方租赁一台长螺旋桩机事宜达成本合同，以资共同遵守。具体内容如下：一设备名称及规格：河北机步履型 二价格：7万元半个月。9万元一个月，一个月以上按3000元每天计算。三，清单 1）主机一台，动力头一套，塔架，斜撑各一套。 2）钻杆500的15米，钻头两个，护桶，胶管5根。 3）焊机一个。 4）电缆2根 5）电箱两个，桩机一个，地泵一个。 四，乙方责任： 1）一定聘请有长螺旋钻机操作资质的技术工人操作管理设备。在施工生产过程中，严格按照有关的长螺旋钻机操作规程操作本设备，进行安全施工生产。确保施工安全。若因乙方员工操作不当等任何原因，导致设备严重损坏所产生的维修费用等由乙方负责。在施工生产过程中，所发生的一切安全问题，质量问题等，均由乙方承担全部责任。与甲方无关。 2)在租赁期间，乙方不得转让，转租，抵押本设备。如工程完工 或因乙方违约甲方设备撤场而不能撤场时，乙方赔偿甲方30万元。
3)在施工中，设备出现任何问题由甲方解决•退回设备时要与出厂前状态 一致. 4)由于钻头为损耗件，需要第二个钻头时乙方另外购买。 五，付款方式：租金：签订本合同的同时，交付第一期租金7万元整。其后，每月提前5天交付下个月的租金。乙方逾期未付的租金按银行同期贷款的双倍利息支付甲方的违约金。一个月起租。 六，甲方向乙方推荐的工人及泵机是甲方友情帮忙，乙方与各方的所有问题甲方不承担责任。设备进场双方负责人手持合同拍照存档。 七，交货方式：甲方承担进场装车吊装和运费，乙方负责下车吊装费。完成施工后，装车乙方负责吊装费，运费及下车甲方负责。甲方在乙方结清租金及相关费用后退回押金给乙方。(不计利息)。 八，争议解决：未尽事宜，双方友好协商解决。协商不成，双方可向合同所签地人民法院起诉。 甲方签章乙方签章 日期: 日期:
最新桩机租赁合同_合同范本
最新桩机租赁合同_合同范本 合同编号：XXXXX 甲方：（出租方） 地址： 联系人： 电话： 乙方：（承租方） 地址： 联系人： 电话： 根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等相关法律法规的约定，经友好协商，甲方（以下简称出租方）与乙方（以下简称承租方）达成租赁桩机的合作协议如下： 第一条桩机租赁项目 1.1 项目名称：桩机租赁工程 1.2 项目地址： 1.3 项目内容及租赁范围：桩机租赁以及相关配套设备和服务。 第二条租赁期限 2.1 租赁开始日期为：年月日； 2.2 租赁结束日期为：年月日； 2.3 若租赁期限届满，且乙方需要继续租赁，应提前十五天书面通知甲方，双方可以协商延长租赁期限。
第三条租赁费用和支付方式 3.1 租赁费用总额为人民币（大写）； 3.2 租赁费用支付方式及时间： （1）甲方收到乙方租赁费用支付后，出具相应的付款凭证； （2）乙方应在租赁开始日期之前支付全部租赁费用。 第四条设备责任和保险 4.1 在租赁期间，乙方应对租赁的桩机进行妥善保管，并负责设备的 安装、调试、操作、维护以及修理费用； 4.2 在设备的租赁期间，如设备发生故障，乙方应及时通知甲方，并 由甲方派遣技术人员进行维修； 4.3 桩机租赁期间，由乙方负责购买设备所需的保险，并提供相应的 保险单给甲方备查。 第五条违约责任 5.1 若一方未按照本合同的约定履行义务，应向对方支付相应的违约金； 5.2 如乙方未按时支付租赁费用或违反租赁期限，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相应的违约金和赔偿费用。 第六条争议解决 6.1 双方因履行本合同发生争议的，应首先友好协商解决； 6.2 若协商不成，可根据中华人民共和国相关法律法规提起诉讼。 第七条合同生效及变更 7.1 本合同经双方签字盖章后生效，具有合同法律效力； 7.2 本合同如需进行任何变更，必须经过双方协商一致，并以书面形 式进行补充合同。 第八条其他事项 8.1 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力；
机械租赁合同范本通用版(精选3篇)
机械租赁合同范本通用版（第一篇） 此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。 出租方(甲方)：******* 承租方(乙方)：******* 依据《民法典》的规定，给双方协商全都，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：一、设备使用地点及工程状况； 赣县梅林镇杨仙大道文昌苑商住楼。 二、租赁设备状况； 设备名称：*******型液压打拔桩机 数量(台)：一台 随机人员：两人 租赁金额：按每月*******元整不含税金 三、设备的全部权； 本合同所列的全部租赁设备的全部权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方担当。 1、供应良好的。设备。 2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手必需听从乙方施工管理人员的调度及指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度，否则造成的后果由出租方负责。 3、甲方机手应当按设备操作规程施工。 4、甲方设备进场后按24小时工作制作业。但机手必需持证上岗。 四、乙方基本职责； 1、为甲方供应食宿。(床上用品均由甲方自理) 2、乙方不得强迫甲方机手违章作业。 3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备(设备进入施工现场后乙方向甲方签收机械租赁收据给甲方)。 4、乙方对甲方施工现场的机手要进行平安交底。 五、结算方式及相关事宜； 1、租赁期间：自***年***月***日至***年***月***日，开头计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开头计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方连续租用需签订续租合同，租赁费按实际天数计算。 2、结算方式：设备租赁费按包月计算，乙方在甲方确认设备后向甲方支付押金*******元，并且完全支付进场和反程运**元后办理提货手续。乙方每月支付当月租金次月*******日前支付，退场后一次性付清余款，不得拖欠。如乙方逾期未能支付租金，甲方每天按所欠款项的***%收取违约金，并有权停止机械或将设备撤场，所造成的损失由乙方担当。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算*******元/天。 3、运费的担当：设备的进退场费用由乙方担当，进退场*******元计算。 4、油料供应：乙方负责供应在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，
崇川区惠标机械设备租赁中心、河南省纳川基础工程有限公司等建筑设备租赁合同纠纷民事一审民事判决书裁决书
山东省桓台县人民法院 民事判决书 *********** 原告：崇川区惠标机械设备租赁中心，住所地江苏省南通市 崇川区世纪大道18号恒隆国际大厦B座1704室。 经营者：曹贤标，*，1966年4月26日生，汉族，住江苏省通州市三余镇苴西村十一组005号 委托诉讼代理人：周玲玉，北京市盈科（南通）律师事务所 律师。 委托诉讼代理人：钱志锋，北京市盈科（南通）律师事务所 律师。 被告：河南省纳川基础工程有限公司，住所地河南省郑州市 郑东新区金水东路49号2号楼7层64号。 法定代表人：蔡伟强，执行董事。 被告：巩向秋，*，1979年11月4日生，汉族，住山东省桓台县唐山镇兴旺花园24号楼2单元101室 原告崇川区惠标机械设备租赁中心（以下简称惠标中心）与 被告河南省纳川基础工程有限公司、巩向秋建筑设备租赁合同纠 纷一案，本院于2022年9月14日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告惠标中心的委托诉讼代理人周玲玉、钱志锋，被告巩向秋到庭参加诉讼。被告河南省纳川基础工 程有限公司经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理 终结。 惠标中心向本院提出诉讼请求：1.依法判令河南省纳川基础 工程有限公司向惠标中心支付租赁款556700元；2.依法判令河南
省纳川基础工程有限公司向惠标中心支付违约金111340元；3.依法判令巩向秋对上述两项给付义务承担连带保证责任；4.本案诉讼费由河南省纳川基础工程有限公司、巩向秋承担。事实和理由：2019年6月6日，崇川区惠标机械设备租赁中心与河南省纳川基础工程有限公司桓台分公司（以下简称纳川桓台分公司）签订《机械租赁合同》，合同约定纳川桓台分公司向惠标中心租赁三轴搅拌桩机，暂计总价款为769500元。2019年7月14日，双方进行结算，确认租赁款总价为1236000元。2021年10月4日，惠标中心与纳川桓台分公司、巩向秋三方签订《还款计划书》，确认截止至2021年8月27日，纳川桓台分公司已支付674300元，尚欠561700元，约定2021年9月30日前支付150000元，2021年12月30日前支付150000元，2022年1月31日前支付261700元。若有任何一期未能按约还款，纳川桓台分公司应向惠标中心支付总欠款20%的违约金，巩向秋确认对上述欠款承担连带保证责任。根据相关法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担，且本案中纳川桓台分公司已于2022年6月12日注销，因此，惠标中心将河南省纳川基础工程有限公司列为被告，要求其承担还款责任。截止至起诉之日，河南省纳川基础工程有限公司、巩向秋仅支付5000元，仍余556700元未付。为维护自身的合法权益故，惠标中心诉至法院。 河南省纳川基础工程有限公司未作答辩。 巩向秋辩称，我方与惠标中心之前对于工程量的计算有误，还款计划书中确定的数额比实际的数额要高，我方尚欠惠标中心租赁费30万元左右。
打桩机施工安全协议(3篇)
打桩机施工安全协议 乙方： 甲方施工的华电望亭至无锡供热管网工程，涉及到部分桩基工程交由乙方进行施工作业，双方为了贯彻安全第一，预防为主的方针，确保人员和设备不受损害，特签定本作业安全协议。 1、乙方进场的打桩机械，各种安全设施必须齐全、完整、性能良好，操作人必须持证上岗，严格遵守本岗位的操作规程，及时了解和掌握自己的作业环境，认真执行所制定的措施方案，由于违章导致机械设备、人身事故或影响工程进度，均由乙方负责。 2、乙方应经常对打桩机各部件、安全系统进行检查，确保运转正常，提供相关部门检验鉴定合格证和操作人的上岗证复印件。 3、作业区应设明显的禁行标志或警戒线，有专人监护。在施打过程中，操作人必须离桩锤中心5米以外见识，配合操作人员应离机10米以外。 4、严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行，起重臂下不得站人。 5、因所处的工作位置在河面上，配额和作业人员时刻都不能有疏忽，夯锤下落后，当吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人不得提前进入该区域挂钩，严禁挂钩人站在锤上随锤提升，参施人员都必须正确佩戴安全帽，高处作业2米以上用好安全带，当班期间严禁饮酒。 6、甲方负责相关事宜的协调，双方就安全、质量均应服从业主、监理等单位的监督，注意做好对地下管线、路面路牙周围绿化的保护。 7、乙方负责机械进退场装卸车及运输途中的安全。 本协议一式两份，经代理人签字盖章生效，共同遵照执行。 甲方：__________ 乙方：__________
代表人：__________ 代表人：__________日期：__________ 日期：__________ 打桩机施工安全协议（二） 出租方(甲方)： 承租方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》的规定，给双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议： 一、设备使用地点及工程情况; 赣县梅林镇杨仙大道文昌苑商住楼 二、租赁设备情况; 设备名称：(450)型液压打拔桩机 数量(台)：一台 随机人员：两人 租赁金额：按每月捌万元整不含税金 三、设备的所有权;
CB08施工设备进场报验单高压旋喷桩机1
（江苏水建［2015］设备012号） 合同名称：新沟河延仲拓浚工程遥观南枢纽土建施工及设备安装工程合同编号：
审查意见： 说明：本表一式二 承包人：江苏水利建设工程有限公司 新沟河延伸拓浚工程遥观南枢纽工程项目部 项目经理/技术负责人： 日期：2015年10月8日 监理机构：上海东华工程咨询公司 新沟河延伸拓浚工程遥观南枢纽工程监理部监理工 程师： 日期：年月日 ,由承包人填写，监理机构审签后代建人丄份、监理机构丄份、承
（江苏水建［2015］设备013号） 合同名称：新沟河延仲拓浚工程遥观南枢纽土建施工及设备安装工程合同编号：
说明：本表一 承包人：江苏水利建设工程有限公司 新沟河延伸拓浚工程遥观南枢纽工程项目部 项目经理/技术负责人： 日期：2015年10月21日 监理机构：上海东华工程咨询公司 新沟河延伸拓浚工程遥观南枢纽工程监理部监 理工程师： 日期：年月日 ,由承包人填写，监理机构审签后代建人丄份、监理机构丄份、承 审查意见： □同意进场使用□不同意进场使 包人
产品名称：岛压注姻产朋编号：______________ GPB-9 额定排出压力：(MPa) 塑______ 定淹(L/min) 柱数tt: ft径: (M) tt行W:(mo) 柱冲次: (min-1) > u H 功(KW) 150 60 100 160 90
主娶用子It仃压气・KMW. tl首后龌芙灼必厂幡恒
机械租赁合同(按工程量)
编号：（单位名称或项目经理部名称缩写－租赁－年份－三位数编号） 机械设备租赁合同 项目名称： 承租方： 出租方： 签订地点： 签订日期：年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地，各单位可根据实际情况填写，与14条配套使用；本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)
机械设备租赁合同 承租方（以下简称甲方）： 出租方（以下简称乙方）： ｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，甲方应为法人或具备纳税主体资格的分公司，不能是以指挥部、项目部、工区等临时机构或内部职能部门（但甲方所在地的税务部门明确认可项目部名义签订合同的除外）；合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人｝ 甲方因工程施工需要租赁乙方的机械设备，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守： 第一条机械设备概况 物的具体参数，如规格、型号、功率等；根据不同设备类型，可以调整租赁单价的计取方式，如“元/小时”“元/平米”“元/延长米”；若对机械设备有特殊需求，可以“注”的形式予以详细说明，如混凝土泵车的泵送高度要求，土方车装载量要求，挖掘机的挖掘斗尺寸要求、压路机的吨位、桩机的筒径等等） 第二条机械设备的质量 2.1乙方出租的机械设备，乙方应依法享有使用权，且机械设备使用权期限或机械设备自身的有效使用期限必须满足租赁期限的要求；机械设备采用的专利技术依法取得，不得损害第三人的权利。否则，由此造成的一切损失由乙方承担。 2.2乙方出租的机械设备必须产权清晰、具有合格证、技术状态完好，乙方须向甲方提供机械设备地方技术监督部门检验合格等证明文件，并将检验资料报告和操作人员证件一份到甲方存档；对于上路行驶的车辆，车辆运输能力、制动性能、工作尺寸、其
简单的桩机租赁合同范本3篇
简单的桩机租赁合同范本3篇 桩机是一种用于打桩的桩工机械，也可用于高铁建设。对于桩机租赁合同你有多少了解呢以下是我们为大家整理的桩机租赁合同范文，感谢您的欣赏。 桩机租赁合同范本1 出租方(甲方)： 承租方(乙方)：江西中联建设集团公司 根据《中华人民共和国合同法》的规定，给双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议： 一、设备使用地点及工程情况; 赣县梅林镇杨仙大道文昌苑商住楼 二、租赁设备情况; 设备名称：(450)型液压打拔桩机 数量(台)：一台 随机人员：两人 租赁金额：按每月捌万元整不含税金 三、设备的所有权; 本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。 1、提供良好的设备。 2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手必须服从乙方施工管理人员的调度及指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度，否则造成的后果由出租方负责。 3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
4、甲方设备进场后按24小时工作制作业。但机手必须持证上岗。 四、乙方基本职责; 1、为甲方提供食宿。(床上用品均由甲方自理) 2、乙方不得强迫甲方机手违章作业。 3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备(设备进入施工现场后乙方向甲方签收机械租赁收据给甲方)。 4、乙方对甲方施工现场的机手要进行安全交底。 五、结算方式及相关事宜; 1、租赁期间：自年月日至年月 日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，租赁费按实际天数计算。 2、结算方式：设备租赁费按包月计算，乙方在甲方确认设备后向甲方支付押金元，并且完全支付进场和反程运费 元后办理提货手续。乙方每月支付当月租金次月10日前支付，退场后一次性付清余款，不得拖欠。如乙方逾期未能支付租金，甲方每天按所欠款项的0.3%收取违约金，并有权停止机械或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算 元/天。 3、运费的承担：设备的进退场费用由乙方承担，进退场元计算。 4、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。 5、设备租赁期间，乙方如需转移工作施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。