当前位置：搜档网 › 消防水池修缮采购合同模板

消防水池修缮采购合同模板

标题：消防水池修缮采购合同模板

合同编号：[合同编号]

本合同由以下双方（以下简称为“甲方”和“乙方”）就消防水池修缮项目达成如下

协议：

一、项目描述

1.1 甲方委托乙方进行消防水池的修缮工作，包括但不限于：

- 检查和评估现有消防水池的状况；

- 清理和清洗消防水池；

- 修复或更换损坏的部件；

- 进行必要的防水处理；

- 完成其他与消防水池修缮相关的工作。

1.2 乙方同意按照甲方的要求和规定，以最高标准和质量完成消防水池修缮工作。

二、合同条款

2.1 工期和交付时间：

- 乙方应在双方签署本合同后的 [工期天数] 内开始工作；

- 乙方应在工作开始后的 [工期天数] 内完成消防水池修缮工作。

2.2 价格和付款方式：

- 甲方同意支付乙方 [总价款] 的修缮费用；

- 付款方式为 [付款方式]，分 [分期数] 期支付，每期支付 [每期金额]。

2.3 变更和额外费用：

- 如甲方需要对工作范围进行任何变更，双方应协商确定变更内容和额外费用，

并签署书面变更协议。

2.4 保修期：

- 乙方保证修缮工作的质量和可靠性，提供 [保修期] 的保修服务。

2.5 合同终止：

- 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法继续履行本合同，双方应及时通知对方，并协商解决方案。

三、合同解释和争议解决

3.1 本合同的解释和执行应遵循相关法律法规。

3.2 如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至 [仲裁机构] 进行仲裁，并接受仲裁结果。

四、其他条款

4.1 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

4.2 本合同自双方签署之日起生效，有效期为工程完工并经双方确认验收之日起。甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签署日期：签署日期：

消防工程合同范本5篇

消防工程合同范本5篇消防工程合同范本一发包单位：建筑工程有限公司(以下简称甲方) 承包单位：防水工程有限公司(以下简称乙方) 通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价，同意将娄底市东方财富广场防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：第二条工程承包范围及内容：地下室底板，地下室侧墙，转换层顶板。第三条承包方式包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度、含税金等总包方式。第四条防水材料和工程单价 1、所使用的防水材料为防水材料。 2、地下室底板防水采用 3、地下室侧墙防水采用每平方米 4、地下室顶板防水采用每平方米本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用，不再读取其它任何费率。第五条工程计量

按实际完成的防水基层接触面的展开面积计算，其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证，刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米根据现场实际情况确定价格元。(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证)。第六条合同工期工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际情况为准。第七条付款方式本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约)，于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户; 本工程无预付款，按进度(以每完成两层为支付周期)支付完成工程量的75%进度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85%，±0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10%，留5%作为保质金，一年内退还5%保证金中的3%，其余2%两年内退还到乙方指定银行账号。第八条质量标准乙方所施工用的产品必须由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的使用认可证书和合格证书方可进入现场使用。如发现使用假冒产品或偷工减料，甲方有效拒付工程款项，并且甲方有权索赔。乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准，必须严格按现行的国家、地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，按国家GB5028—20____、 GB5027---20____验收规范的要求验收，并接受甲方和质监部门的监督。达到设计厚度等质量要求，确保工程质量为一次性合格。质量达不到验收标准时，甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负责，乙方根据验收规范，应无条件整改到位，防水局部完成后出现渗水由乙方负责返工处理，直到不渗水为止，费用由乙方负责，返工整改不得影响整体工程进度。第九条甲方驻工地代表

消防工程合同(15篇)

消防工程合同(15篇) 消防工程合同1 发包方：____________________（简称甲方）承包方：____________________（简称乙方）甲方委托乙方承担的消防系统施工，为确保工程顺利完成，明确双方责任，加强合作。经双方协商订合同如下：一、工程名称地点：二、工程承包方式：包工包料；（包验收合格）三、工程承包范围：室内消火栓系统、室内报警系统（不含灭火器及外围消防外管，外围报警联动工程量报价）四、工程包干总价：人民币（大写）__________（小写）￥__________元；按工程进度支付现金。五、付款方式：施工主材料进场，工人施工一周后，甲方首付乙方工程总款的15% ￥__________元整），乙方将厂区内每单栋的水系统及报警系统工程量安装施工完毕，甲方向乙方支付单栋工程总款的40%；工程验收合格，取得消防验收合格意见书后，甲方再付乙方工程总款的95%；（￥ __________元整），余款为工程总款的3%（￥__________元整），留作质保金，质保期为壹年，以取得消防验收合格意见书之日算起。待质保期满后，甲方一星期内一次性付清全部余款。六、双方责任：甲方责任 1、甲方要为工程顺利进行创造条件，并提供作业用水、用电、材料库。 2、甲方应及时提供消防报审、验收所需的资料，以保证工程及时

审批及验收。如因甲方不能及时提供报审、验收所需资料造成的一切损失由甲方负责。 3、甲方提供蓝图（3套）组织乙方及有关部门进行图纸会审，向乙方进行设计交底，整理图纸会审和设计交底纪要。 4、协调处理各施工单位间关系，确保施工顺利进行。 5、甲方应及时按合同付款，保证工程的顺利进行。乙方责任 1、向甲方提供月度工程进度计划及相关统计报表和工程事故报告。严格按甲方安排的工程工期进行施工，保证工程如期完工。 2、按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏和警卫等。如乙方未履行责任造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。 3、遵守人民政府和有关管理规定，因乙方责任造成的费用和罚款由乙方承担。 4、保持施工现场整洁、符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款（非乙方责任造成的损失和罚款，由责任方承担）。 5、负责已完工程的成品保护，承担在交付甲方之前发生损失部分的修复费用。接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求。采取特殊保护措施和甲方提前使用未交付工程发生损坏的经济支出，由甲方承担。 6、参加甲方组织的图纸会审和设计交底。 7、乙方应自备施工现场的电表，电费由乙方自理。 8、乙方就按时参加甲方组织的协调会，处理好与其他施工单位的关系。乙方施工过程中对土建工程的破坏修补等必须服从甲方的安排、监督和管理。 9、乙方应在投入使用前，负责协助甲方办理本建筑消防报建及验收手续，相关费用由甲方负责。 10、乙方负责跟踪服务，保修甲方负责材料费，乙方负责安装维

消防劳务合同范本5篇

消防劳务合同范本5篇消防劳务合同范本5篇在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定想必这让大家都很苦恼吧，以下小编在这给大家整理了一些消防劳务合同范本，希望对大家有帮助! 消防劳务合同范本1 甲方(劳务发包方)：乙方(劳务承包方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只 3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：探头单价：70元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开 DN150洞，单价：45元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单

最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议 1.出现争议甲乙双方先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份，双方各执一份。甲方代表(签字)：乙方负责人(签字)：联系电话：联系电话：日期：日期：消防劳务合同范本2 甲方(工程承包人) 乙方(劳务分包人) 1、劳务内容甲方(工程承包人) 乙方(劳务分包人) 依照《中华人民共和国合同法》《中华

消防维护保养合同范本

消防维护保养合同范本日常消防设施的使用和维护关乎到消防安全建设的质量,那么对于消防维护保养合同你又会了解多少呢?以下是在店铺为大家整理的消防维护保养合同范文，感谢您的欣赏。消防维护保养合同范文一业主单位： (以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 一、为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商签订本合同，以资双方共同遵守。项目名称：消防系统维护保养二、项目工作范围：按甲方和有关管理部门认可的所用消防设备竣工图纸进行维护保养，具体范围和内容如下：火灾自动报警系统，消火栓灭火系统，消防泵房系统，消防通讯系统，消防广播系统，应急照明及安全疏散指示系统，移动灭火器系统三、项目进度： 1、本合同签订后，乙方应按计划进场维护保养，经双方协商，确定首次进行保养工作安排在 2012 年 5 月 10 日开始。 2、乙方进场后，立即对消防设备进行全面的检查，发现已有损坏或故障的设备，如需换则报请甲方确认后进行更换。 3、乙方对甲方所有设备的维护保养工作按乙方所提交的报价文件上的维保方案执行，乙方提交的报价文件作为本合同的附件。四、维护保养期限为 1 年自 2012 年 5 月 1 日到自 2013 年 4 月30日五、双方协作事项： 1、甲方应向乙方提供完整消防系统竣工图壹套，并作技术交底。 2、工作期间甲方应向乙方提供施工工人休息和存放施工中使用的器材和工具的场所。 3、甲方负责协调维护保养期间各楼层房间的施工进展。

4、如消防设施发生故障，乙方除例行检查外，在接到甲方通知后2小时内现现场予以服务，并及时解决发生的问题，如发生火灾报警应急状态，乙方接到甲方通知后立即赶到现场。 5、乙方在维护保养期间，如发现消防设施损坏或不能正常工作的现象，应立即向甲方有关部门提出，并在三天内以书面形式提交给甲方，甲方在接到乙方报告后，应在三天内以书面形式做出答复，并就有关事宜进行协商，及时做出解决方案。 6、乙方应严格按照报价文件的承诺进行维护保养，并由甲方派专人对维保工作验收，并将维保情况记录在案。每月15日前将上月点检报告提交给乙方 7.甲方在乙方保养期间内发生火灾，经过国家权威部门鉴定存在乙方保养维护的原因的，乙方必须承担因乙方保养维护原因给甲方造成的损失。六、项目总价和付款方式： 1、每年维护保养费总价人民币： 2、付款方式：在合同生效后第一个月月底，甲方向乙方支付维保费总价的50% 即 24155元。余下50%于2013年4月 30 日前甲方付清所有的维保费(注：项目增加费用由甲乙双方另行协商按期支付)。七、项目验收 1、乙方根据双方认可的维护方案实施细则按期进行，以通过甲方有关部门按国家消防规范要求验收合格以及通过消防部门有关消防检查为完成。 2、合同期满后，甲乙双方应付是否继续合作提出意向，如结束维保工作，则乙方必需移交有关消防设备的维保档案资料。八、违约：若有违约，甲乙双方尽力协商解决，协商不成按国家《合同法》办理。九、合同生效和变更 1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

水电消防清包工合同(必备3篇)

水电消防清包工合同（必备3篇）水电消防清包工合同第1篇甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及相关的行政法律、法规，遵循公平、自愿平等和互惠互利的原则，发挥各自优势，现就宁夏太阳镁业新建机修车间成品库、机修车间、零星工程水池、水泵房工程的清包工责任承包事宜，经双方共同协商一致，统一意见的基础上特签订本协议，作为双方在合作的过程中，共同守信的依据，具体统一事项如下：一、承包名称宁夏太阳镁业新建机修车间成品库、机修车间、零星工程水池、水泵房等工程的模板制作、安装、支撑搭拆工作。二、承包范围：施工图纸范围内的所有模板工程。从基础垫层至主体封顶等施工全过程的现浇、预制的模板制作安装，各种机械基础模板制作安装、预埋件处预留，支模架搭拆，原材料搬运、垂直运输、收集清理、除钉、上油，指定地点分类堆放等一切与木工工种相关的工作。三、承包单价：经双方商定：木工工班清包工承包价格按照本工程施工图纸构件展开

面积每平方为50元；（此费用包括安全保障费为施工图纸设计构件展开面每平方 2 元/m2，进度措施费为施工图纸设计构件展开面每平方为2元/m2，文明施工费为施工图纸设计构件展开面每平方为2元/m2，乙方若有违背以上三项规定的条例，甲方有权扣除违背事项其中的费用，乙方无条件服从）四、结算方法：双方协定，按照施工图纸计算设计砼构件需要制作安装模板的展开面积乘以合同规定单价。五、施工工期：乙方应严格按照甲方项目部编制的工程施工计划，应积极配合和服从项目部管理人员、业主、监理领导的指导和督促，协调好各工种的安全、质量、进度方面的各项关系。应根据进度计划和特殊情况及时组织劳动力进场的分配工作，加强管理措施和管理力度，必须无条件执行项目部制定的项目总体和月、周完成计划，如有违被合同本条列规定，甲方需要扣除本合同第三条规定的进度措施费用，乙方无条件服从。六、质量要求：在施工期间，乙方应认真熟悉施工图纸及会审变更内容仔细翻样，根据实际所需正确上报，计划用材，严格按照模板工程验收规范要求施工，不得偷工增料，在技术操作上作好技术交底和技术复核关节，杜绝发生质量上的轴线偏位、移位、偏斜、截面不足、变形及支撑不牢固引起的炸模

消防水池施工合同(消防安装施工合同范本)

消防水池施工合同(消防安装施工合同范本) （经典版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

消防维保协议[修改版]

第一篇：消防维保协议消防设施维保合同书消防系统维护保养合同甲方：乙方：甲、乙双方就消防系统的维护、保养事宜，达成如下协议：一、维护保养的要求： 1、定期检测－对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查，对水泵等重点设施进行测试，对设备的运行情况及时记录，由甲方消防责任人确认； 2、定期巡检—每个月对消防设施进行巡检，提供消防设施常规性检查服务，同时对消防设施做专业维护保养，以达到及早发现设备隐患并及时处理，减少系统故障、以延长设备的使用寿命； 3、维修改善—在消防系统出现故障的情况下，在得到甲方的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行排除，如现场不能修复，则有义务向甲方说明，并提供相应的解决方案。 4、安全管理—提供消防法规的咨询服务，协助甲方建立健全相关规章制度和制定消防应急预案，配合甲方进行消防演习。 5、专业培训—免费对消防值班人员提供专业培训，详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等，使每位值班人员可以正确和熟练操作设备，掌握发生火灾或故障时的处理方法,包括生命安全、初期火灾的扑救和逃生。 6、安全评估—提供消防系统设施运行评估，提供适合甲方定期对消防系统检查的有效评价体系。二、消防系统设备的维护保养（一）火灾自动报警系统 1、探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应和故障报警抽检试验； 2、每季度按总量的25%进行功能性抽测； 3、每年完成一次全样检测，核对探测器安装位置和联动关系的准确性；

4、日常发生误报或故障的探测器，需及时提供免费维修服务，如设备损坏需更换的，设备费另行计算。 5、手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应和故障报警抽检试验，每季度按总量的50%完成抽检，每年完成二次全样检测； 6、火灾报警控制器：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次测试； 7、线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以确保线路正常，运行畅通； 8、消防系统联动测试：每季度对风机、空调、防火阀、非消防电源切除等联动设备进行抽样测试，确保设备的动作信号和回答信号正常。（二）自动喷淋灭火系统 1、水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次，一个季度完成全样检测； 2、湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常，每季度按总量的100%测试一遍； 3、水泵：启动喷淋泵，观察喷淋泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动。每季度测试一次； 4、联动控制：通过消防控制柜启/停水泵，检查反馈信号是否正确，每月启动电动泵，同时试验主（备）泵的切换功能； 5、管网维护：每月检查系统配制情况，及时排除锈蚀、滴漏等情况； 6、阀门：每月检查阀门的开关状态、检查开关性能、及时排除泄漏等情况； 7、水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象； 8、水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，必要时进行清理。（三）消火栓系统 1、室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验。每月按测试总量的30%抽测，一个季度测试一遍； 2、室外消火栓：每月测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启； 3、联动控制：通过消防控制室启/停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次； 4、管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象；

消防施工合同范本(5篇)

消防施工合同范本（5篇）篇1：消防施工合同范本甲方(劳务发包方)：乙方(劳务承包方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600x700x240，单价：元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：xx元/只 3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(元/米)。具体单价如下：探头单价：元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约xx米)，不计配件等其他安装费用。共计xx元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：xx元/只 6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付xxx给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计xx元。 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计xx元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋三、付款方式 1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议

消防维修合同范本_维修合同

消防维修合同范本消防维修合同范本【范本一】甲方：某某有限公司乙方：某某有限公司甲、乙双方为确保消防报警系统正常运行，经协商就甲方有关消防设施的维护、保养达成以下协议：一、甲方的火灾自动报警系统委托乙方维护保养，维保期自2013 年 5 月1日至2014 年 4 月30 日止。二、甲方应提供消防系统的档案资料（工程竣工图、验收报告、检测报告、编码表等），并保证移交乙方维保的消防报警系统运转正常，以便乙方开展日后的维保服务。 () 三、维保期间乙方应确保甲方的消防报警系统能正常运行，全部设备均能达到消防使用范围的要求。四、甲、乙双方应相互配合，甲方应在乙方服务过程中提供尽可能的帮助；乙方应主动了解、熟悉该消防报警系统的运行情况。五、乙方的服务承诺： 1、接到甲方故障报修通知的24小时内派人修复（如遇特殊情况，说明原因后可适当调整）； 2、每月一次上门服务，包括巡检、回访、维护及操作讲解，使消防设施管理责任人熟悉本系统的基本操作规范和一般自检技术； 3、免费进行烟感测试； 4、免费更换打印纸、色带； 5、免费进行点位移位（仅限10个点位以下，增加材料另计）；六、乙方的优惠服务： 1、探头清洗收费标准为50元/只； 2、涉及设备、材料更换的按成本价收取，免收人工费。七、根据甲方的火灾自动报警系统现状，双方约定维护保养费用为人民币（大写）贰万元/年，付款方式双方约定如下：签订协议后一次付清。八、双方需要约定的其他事项： 1、甲方不能擅自拆、装、移该系统的每一个部位，如要变动则应通知乙方，由乙方派人处理。 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 2、维护保养期内乙方不承担因人为破坏或不可抗力造成的维修费用及更换材料设备的费用。

消防工程施工合同书范本

消防工程施工合同书范本消防工程施工合同书范本1 发包方：以下简称甲方总承包方：以下简称乙方分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原那么，结合本消防工程详细情况，达成协议如下：一、工程概况 1.工程名称：xx一期消防工程 2.设计单位： 3.工程地点：二、各方职责技术文件： 1、〔一期工程〕施工图 2、建筑工程消防审核意见书--x公消审[ ]第号 3、施工图审查报告 4、〔二期工程〕消防系统图 5、投标文件〔预算书〕

承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统〔包括二期工程消防接口位置〕、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防播送和消防系统〔包括二期工程消防接口位置〕、成套消防箱〔含水枪和消防带、报警按钮等〕、成套灭火器箱〔含灭火器〕、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统〔含控制柜〕、消防报警备用电、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容〔包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外〕等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元〔其中包括如下费用〕。 1、总包管理费3% 2、市场价格风险调整的不可预见费用 3、消防验收、消防检测费用〔电气检测费用除外〕 4、设计变更调整的费用〔以提供的技术文件为根据〕 5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。 6、对建立单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

工程合同模板7篇(模板工程合同范本)

工程合同模板7篇(模板工程合同范本) 下面是我整理的工程合同模板7篇，供大家参考。工程合同模板1 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。二、承包工程范围及内容： ①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围.. ②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。 . ③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。 ④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。三、合同工期：开工时间为20xx年10月20日，竣工时间为20xx年11月20日。

四、合同价款及结算方式： ①该合同所有费用包干价是4.5万元整（肆万伍仟元整）②乙方做完所有施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整（叁万元整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。 ③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如（搅拌机，模板，钢管，脚手架等）。五、材料供应：甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。六、质量要求： ①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。 ②乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。七、施工安全：乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定、严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐

消防工程合同-消防水池清理与维修

消防工程合同消防水池清理与维修一、合同背景消防水池是消防系统中的重要设施之一，其功能是存储、供应灭火水源，以确保消防设施的正常运行和应对火灾事件。然而，由于长期使用或不当维护，消防水池面临着水质污染、管道堵塞、设备老化等问题，影响了其使用效果和安全性。因此，有必要对消防水池进行定期清理和维修，以确保其正常运行。二、合同目的本合同旨在确保消防水池的清理和维修工作得到有效的实施和监督，保证消防系统的正常运行。合同双方应遵守相关消防法规和标准，确保工作安全、质量可靠，并明确各方责任和权益。三、合同内容 1. 清理工作 1.1 消防水池清理范围包括池内水质清理、池底淤泥清理、管道堵塞清理等。 1.2 清理工作应按照消防水池清理工艺和标准进行，保证清理效果满足相关要求。 1.3 清理工作应由有相关资质和经验的专业人员进行，确保工作质量和安全性。

2. 维修工作 2.1 维修工作包括消防水池设备检修、管道疏通、破损设备更换等。 2.2 维修工作应按照消防设备维修规范进行，确保设备正常运行和可靠性。 2.3 维修工作应由具备相关维修资质和技术能力的专业机构或人员进行，确保工作质量。 3. 工作计划 3.1 双方应协商制定消防水池清理和维修的工作计划，并在合同中明确工作开始和结束日期。 3.2 工作计划应充分考虑消防系统使用的需要，确保工作过程对消防系统的影响最小化。 4. 工作报告 4.1 承包方应及时提供清理和维修工作的进度和质量报告给业主方，明确工作进展和结果。 4.2 工作报告应包括清理和维修工作的具体内容、工作时间、工作人员信息等。 5. 费用和支付方式

消防工程劳务承包的简单合同范本

消防工程劳务承包的简单合同范本消防工程劳务承包的简单合同范本消防工程劳务承包的简单合同1 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室二、工程地点及规模：九峰王家店三、承包内容及范围： 1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。 2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必须符合现行国家有关规定的规范。 3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。 4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。四、承包单价及总价：甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

消防维保合同(范本)

消防维护保养合同书甲方：物业公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《消防法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的有关要求，就甲方管理的项目建筑消防施的维护保养工作委托给乙方达成如下一致意见：第一条维修保养项目 1.1建筑名称： 1.2消防设施的内容火灾报警系统及消防广播主机（不含广播外部线路）、喷淋系统、二氧化碳灭火系统。 1.3维护保养期：有效期为年，自年月日至年月日止。第二条甲方代表和甲方责任 2.1甲方代表应对乙方在维护保养过程中提出的问题进行协调处理，应对乙方加盖公章的维修保养记录和报告进行审查和签字确认，并负责对乙方维修保养工作实施监督、考核。 2.2甲方责任 2.2.1负责提供维修保养所需的水、电供应。 2.2.2在必要时负责通知楼宇业主（客户）有关维修保养的工作时间，避免造成不必要的恐慌。 2.2.3负责协助乙方进入安装有消防系统的室内。 2.2.4负责加强维修保养期间的巡查，预防火灾发生。

2.2.5建立消防系统运行档案，做好消防系统运行日记，提供必要的基础资料。 2.2.6提供给乙方现存的消防系统的原始图纸及消防设备的操作手册等资料，复印费用乙方负责。第三条乙方维修人员和乙方责任 3.1在签定合约起一个月内对（项目）消防系统进行全面检测，工作完毕，向甲方提交全面检测报告。对需要进行整改的项目定出整改方案，整改对象如不属于维保范围的，具体方案由甲方决定。 3.2乙方组织专业工程师与技术人员专项维护工作，并在蛇口设立维护工程小组，二十四小时随时待命，并设有二十四小时技术支持电话。 3.3特殊情况或必要时，工作维保小组可由公司组织力量参与工作。 3.4按合同的规定，对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维护和保养，确保系统正常工作。 3.5对消防设施、设备出现故障应及时修复，接到甲方电话应以最快速度赶到现场，紧急维修报告须在三十分钟内到现场；一般情况4小时到场。乙方人员到场后应立即积极抢修，除重要零备件待料等原因外，应二十小时内解决问题。 3.6消防值班室由甲方组织安排，在发生误报时由值班人员检查复位处理，一旦值班人员无法处理，及时通知乙方，乙方24小时随时受理消防设施故障报告，并及时派人处理。 3.7接到火险通报，应立即赶到现场协助甲方工作。 3.8当消防设施出现严重故障必须停用时，应会同甲方向深圳市公安消防局报告。 3.9为履行本合同，乙方维保人员交通、工作用车、维修工具、保养所需付材如润滑油等均由乙方自备。 3.10乙方应免费配合甲方举办一年不多于三次的消防演习等活动。第四条维保项目、细则及要求项目每栋建筑按招标书所要求维护的内容，具体维护保养内容如下：（一）火灾自动报报警系统 1、月检查内容（1）试验消防主机的故障报警、屏蔽、解屏蔽、信息储存等功能。

消防水池施工合同

篇一:消防水池施工合同２消防水池施工合同书甲方: 乙方：按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》，结合本次工程的具体情况,达成以下协议: 1.工程内容 xxｘｘxxxxxxxｘ项目消防水池工程及设备基础的施工。 2.承包方式及合同价款承包方式：一次性包死价(含税金). 合同价款:总价款为人民币元 (大写：万整）. 3.质量要求按甲方提供设计图纸施工，达到国家验收规范。本合同中引用的或涉及到的技术标准、技术规范,是在本合同签定时仍在中华人民共和国境内通行的、最新的、有效的版本. 4.付款方式：工程结束付至总价的９5%，留５%质保金一年后支付。 5、工期 5。1个日历天. 5.２乙方根据甲方要求的时间进场施工.乙方保证按期完工，由于甲方造成的误工原因出现时,在事情发生当日,由乙方现场项目经理提出申请,并由甲方现场代表确认后，工期顺延．６、检验标准、方法、地点及期限甲乙双方在消防水池施工完成后,依照相关国家规范组织验收，对不符合规范及设计要求的，甲方应当在验收完三天内书面通知乙方返工.若验收完三天内乙方未收到甲方的验收结果通知，视为工程验收合格. 7．双方的工作 7。1甲方的工作７。1。1对乙方施工过程进行监督管理。 7。1.２组织相关人员对工程进行验收。 7。１.3按照合同约定支付工程款。 7。１。4 提供水源、电源(费用由乙方承担）。 7.2乙方的工作 7.2。1乙方应严格遵照甲方提供的图纸设计要求进行施工,服从监理。负责现场有关本进度、技术质量、安全施工、检查验收、监理资料报检、保修等事宜。７.2。2按施工安全规范的要求做好现场安全管理,确保现场人员及财产安全。若发生安全事故，应积极处理并立即报告甲方及有关部门,并承担由此造成的全部责任和所有损失。７．2。3工程未交付前做好成品保护工作。８。违约责任 8.1甲方未按合同约定履行义务,给乙方造成经济损失的,应赔偿合同总价的５％违约金；因甲方责任而使施工延期的,工期顺延，因工期延期发生的费用由甲方承担。８。２乙方不能按合同规定的工期完工或验收不合格,应当承担违约责任并赔偿甲方合同总价5%违约金。因乙方原因造成的施工延期,工期不顺延，并承担相应的经济损失。 9。争议解决合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理,协商不成的,可以向合同履约地人民法院提起诉讼。 12.附则本合同双方签章之日起生效。合同价款付清后即告终止。本合同一式二份，具有同等约法律效力,双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等约法律效力。发包方:(盖章）承包方:(盖章）

消防的设施维护保养规定合同

委托单位：维保单位：甲方将委托给乙方维修保养,经双方商议允许订立本合同,共同遵守. 一、维护养工程名称和地点： 1、工程名称： 2、工程地点：二、维修保养目的：根据公安部《建造工程消防监视审核管理规定》 ,本着"预防为主,防消结合〞的原如此,确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行,以达到消防预警、扑灭初起火灾与安全疏散人群的目的,才干有效地预防和减少火灾的危害 .在当前国家经济迅速开展,火灾形势相当严峻的情况下 ,消防系统的维护显得分外重要 ,消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义. 三、维护保养 X 围： 1、火灾自动报警系统； 2、自动喷淋系统； 3、消火栓系统； 4、防排烟系统； 5、防火卷帘门系统. 四、维修保养内容：维修保养工作可分为月检、季检和年检.其中月检的维修保养内容为： 1、火灾自动报警系统： a 、每月对局部火灾探测器、手动报警按钮与联动设备发展摹拟火警、故障与联运试验；〔简称甲方〕〔简称乙方〕

b、每月对火灾自动报警系统控制路线与联动路线的故障发展检修； c、每月采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作与确认灯显示； d、每月对现场 1/12 的报警设备发展清洗、效验与参数修正. 2、自动喷淋系统： a、每月对水源控制阀、报警阀组发展检查,保证系统各种阀门处于工作状态； b、每月对喷淋水泵发展启动运转试验一次,动作失常时即将通知贵单位与时更换； c、每月对系统上 1/12 的喷头发展外观检查,发现有不正常的喷头与时汇报贵单位更换,当喷头上有异物时与时去除. 3、消火栓系统： a、每月对消防泵发展启动运转试验,并对消防泵发展消火栓按钮联动启泵试验； b、每月对系统上 1/12 的控制阀门发展检查,保证控制阀门处于正常工作状态； c、每月对消火栓发展抽查,发现问题与时处理. 4、防排烟系统： a、每月检查送风、排烟机房工作环境； b、每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态. 5、防火卷帘门系统 a、每月抽查看防火卷帘门的外观、关闭效果. b、每月抽查发展机械操作卷帘升降操作,查看卷帘运行情况反应信号后重定.. c、触发手动控制按钮查看卷帘运行情况. 季检维修保养内容为： 1、火灾自动报警系统： a、每季对局部火灾探测器、手动报警按钮与联动设备发展摹拟火警、故障与联运试验； b、每季对火灾自动报警系统控制路线与联动路线的故障发展检修； c、每季采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作与确认灯显示； d、每季对火灾自动报警系统的消防通讯路线、消防主机电源检查与消防主机接地线路的故障的检查与维修； e、每季度对火灾报警控制器发展内部和外观清洁,保证良好的运行环境. 2、自动喷淋系统： a、每季对水源控制阀、报警阀组发展检查,保证系统各种阀门处于工作状态；

消防工程承包合同

消防工程承包合同消防工程承包合同1 甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《贵州省消防管理处罚条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统的设备采购及安装。二、工程承包范围承包范围：根据甲方提供的消防自动报警设计施工图、喷淋设计施工图、暖通设计施图所示内容：

1、所有室内火灾自动报警系统的设备采购及安装； 2、所有室内自动喷水灭火系统的设备采购及安装（含喷淋水泵控制箱）； 3、所有室内消火栓系统的设备采购及安装（含消防水泵控制箱）； 4、所有室内防排烟系统的设备采购及安装（含风机控制箱）； 5、消防泵、喷淋泵、风机的电源进线安装由甲方负责，乙方负责风机控制箱到风机和水泵控制箱到水泵的到电源配管、配线及调试。 6、地下消防水池的进水部分的设备采购及安装。 7、应急照明系统、防火门、气体灭火系统的设备采购及安装。承包方式：本工程采用包工包料（材料须甲方认可）的总承包方式；本合同范围外的施工内容另行签证计算。三、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总天数：天。

四、质量标准工程质量标准：根据设计及国家标准《建筑设计防火规范》达到合格。五、结算方式工程款采用预结算方式结算。六、合同价款支付 1、合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。双方约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当另行约定，并严格按照甲方在本合同中的付款方式执行。 2、付款方式：乙方进场施工后，每月25日向甲方申报当月的工程进度，甲方在次月10日前支付80%的进度款给乙方。在工程完工后甲方支付给乙方的进度款须达到工程承包总款90%，本工程的消防合格证取得并交给甲方后，一周内付足工程承包总款的97%，预留3%的工程款作为质保金，质保期壹年，到期后如无质量问题，甲方一星期内付清余款。逾期不付，按违约处理。七、双方责任 1、甲方责任：

消防工程合同范本（精选5篇）

消防工程合同消防工程合同范本（精选5篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它可以保护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的消防工程合同范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。消防工程合同1 发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程项目 1、工程名称：_______________________项目消防工程 2、程地点： 3、承包范围：按甲方提供的_______________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、___________消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：（1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。（2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统。（3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统。（4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。（5）消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。（6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。（7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专

业提出配合要求。（8）移动灭火器设备配置。（9）风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。（10）切断非消防电源线路。（11）消防水池水位报警系统、线路等。（12）消防设备的监控及反馈系统。（13）气体灭火的设计、施工。上述消防设计图纸，由乙方负责报送___________消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过________消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 4、承包方式：承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。第二条：工程造价（大包干价） 1、本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币___________________________________元整（￥______________元）。 2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按__________（标准）进行计价结算。增加工程造价总计在____万元内的，不支付工程款，多于__________万元部分按实支付。第三条：工期 1、乙方须于本合同生效之日起开工，须于______年___月___日前施工完毕，______年___月___日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。