履 约 催 促 函
履约催促函
致：（身份证号：_________ _________）
_____年___月___日，您作为卖方与买方（身份证号：
______________________）及我方签订了一份关于长沙市区______ __________________物业（业主房产证号）的《房
地产买卖（居间）合同》(合同编号: ),由我
方作为居间方为买卖双方提供居间服务。
合同签订后，（讲清楚合同履行到什么地步，如买方已经
如约支付定金人民币贰万元整）。根据合同第_____条约定，您必
须，但您并没有在约定时间内履行您的义务。您
的行为违反了诚实信用原则，导致合同无法继续履行，已经构成违约。
为此，我方特发此函通知您，望您能在收到此函后____日内（讲
清楚收件人应当履行的义务，将房产证原件托管在我方以备办理过户手续之用），
继续履行合同。否则，我方将和买方按合同的约定追究您的法律责任。
我方联系人：________（电话：______________）
我方联系地址：________________________________________
特此函告！
本函一式两份，本公司留存一份。
湖南中联房地产顾问有限公司
____年__月__日
守约方签名：
同意发函
律师函(工程款催告函)
江苏XX律师事务所 地址：XXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXX 律师函 致：XXXXXX房地产开发有限公司 江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司（以下称“XXXX”）的委托，依法指派我们作为其事务律师，就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜，根据相关事实和法律，正式函告于您： 一、双方履约情形之概况，及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。 1、XXXX履约之概况：贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》，自该项目开工起至2013年8月25日，XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元（此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日，XXXX 项目部已向贵司申报完成工作量2700万元，贵司依合同相应条款视为审核完毕）。 2、贵司履约之概况：对照协议约定，贵司应支付已完成工程量的70%进度款，即28200万元x 70%=19740万元；然截止2013年9月18日止，贵司仅支付进度款13064万元，实际应支付工程款差额6676万元。 3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容：a、贵司明确在XXXX融资款确保支付XXXX3500万元工程款；b、贵司承诺在2013年9月15日前，从贵司获得的公积金返还款中，按实际到账拨付50%支付给XXXX；c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX，由XXXX代为归还原铝合金门窗单位；d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付，贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付，对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息，贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划，明确10月30日前的支付时间、数额、利息等；以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通，缓解各方情绪和压力。同时，贵司应严格遵照该付款计划执行。 而贵司实际履行情形为：a、贵司实际支付工程款2950万元，剩余550万；b、c及d项贵司未履行亦或不完全履行。
工期催促函范本
工期催促函范本 工期催促函范本 工期催促函范本【一】 致：******有限公司 抄送：*******有限公司 你司承建的我司**********工程，在****年**月**日发给你司的施工进度催告函至目前施工情况，你公司的施工进度跟以前一样缓慢，施工人员太少，没能积极的安排及抓紧落实施工进度，为了按时按期完成工程，再次发文提醒，希望你司能够重视对待。否则，我司将依据双方签订的合同及建设工程有关文件规定，追究你方的违约责任。 特发此函 ************************* ****年**月**日 工期催促函范本【二】 xxx中央空调设备有限公司： 根据现场土建工程施工进度情况，商贸城一层已于xxxx年8月1日完全具备暖通工程施工条件，但贵司在进场施工后相关的.资质申报、工程安装报验、报批等资料手续仍未完善，为避免在后期工程安装过程中造成不必要的停工整改和总包单位、监理单位给予的处罚，请贵司尽快完善相关报审、报验手续。 同时，我司于xxxx年7月28日发出工程开工通知书后，由于前期贵司施工队原因迟迟未能进场，导致目前暖通工程整体安装进度严重滞后，现我司要求你施工队倒排进度计划，每周上报工程进度计划表，增加施工人员，加强现场质量、安全管理，加快工程进度，商贸城一层暖通施工务必在xxxx年9月20日前完成安装工作，若在该期限内未能完成作业每延误一天给予壹万元经济处罚，该罚金将从合同总价中直接扣除，我司将每日、每周对施工进行实时跟踪督促检查，确保工程按时完成。 由于贵司在xxxx年8月13日风管材料进场后未进行报验，擅自将安装材料进场，在此明确施工规范：一、现场所有材料、配件进场须向监理、建设单位报验，在验收合格的情况下方可进场制作、安装。并且该批次实际采购的风管板材
催促公函是什么_行政公文
催促公函是什么 催促公函范文一 催款公函 致____________公司： 按照我单位在______年______月______日与贵公司签署的________________合同之约定。(此合同已于_____年_____月按合同之约定执行完毕)至_____年_____月_______日之前贵司应支付我单位咨询费余款计：_______元，现已超过了双方所签订合同的约定付款期限。截止于20xx年x月x日共计付款金额：_________元(其中合同余款为_______元，按合同之约定逾期每日按千分之五计算滞纳金为_______元)。 现我单位郑重请求贵公司于_______年______月______日之前将上述逾期未付款项汇入我单位账号或以其他方式支付。否则我单位将按照合同之约定采取必要法律诉讼,并同时向上级机关进行投诉。为了避免使贵公司造成一些不必要的影响，请慎重考虑!谢谢! 特此函告 _______年______月_____日 催促公函范文二 请款函(针对首次催款或付款通知) XXX(对方公司名称)： 1 / 3
感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。 根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《XXXX合同》，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。 特此函达 XXXXXX公司 年月日 催促公函范文三 就xx公司申请强制执行xx公司等财产一案 请求贵院催促受委托执行的法院尽快执行的申请 XXX人民法院： 厦门a公司申请强制广州b有限公司等财产一案，贵院已于20xx 年元月27日受理此案(20xx思执字第611号)并已委托广州市越秀区人民法院执行此案。根据《最高人民法院关于执行工作若干问题的规定(试行)》第111条规定：“凡需要委托执行的案件，委托法院应在立案后一个月内办行手续。”另据《民事诉讼法》第206条规定：“被执行人或者被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行。受委托人民法院收到委托函件后，必须在十五日内开始执行，不得拒 2 / 3
不履行合同义务催告函范文
不履行合同义务催告函范文 篇一:履行合同催告函 履行合同催告函 XXXXXXX公司: 为实施XXXXXXX市场的搬迁重建项目，经你公司与我方多次协商，我公司于年月日与你方就该项目合作签订了《合作经营框架协议书》。本合同签订生效执行期间，你公司擅自终止履行合同约定义务，致使我公司为本项目提供的场地闲置近一年，并因你方在双方合作的场地上修建建筑物，导致场地破坏，对我公司造成严重经济损失。我公司就你公司的违约行为特致此函，请你公司在本函发出之日起 7日内派相关工作人员到我公司处理违约事宜。若本函发出7日之后，你公司仍未派人到我公司解决此事，我公司将依据合同约定及相关法律法规的规定，追究你公司的违约责任。特此函告。望你公司慎思并妥善对待。 XXXXXXX公司 年月日 篇二:履行合同催告函 催告函(履行房产买卖合同) 致:某某先生 本人于2014年11月21日与你方签订一份《市存量房(二手房)买卖居间合同》，合同约定您向本人购买一套商品房，房屋地址为某某市98号某某花园A区某某1号楼，房屋建筑面积为186.03平方米，权证号为100000000，总房价为人民币120万元。 合同签订后，本人于2014年--月--日在银行办理了房屋的注销抵押登记，还清了房屋抵押贷款---元，并将房地产证原件交予河南美晨房地产营销策划有限公
司保管。至此，本人已全面履行合同义务。按照合同约定，本人与你方应于签订合同后20个工作日内共同到贷款银行办理相关按揭贷款手续，但由于你方的原因未能如期到贷款银行办理相关按揭贷款手续。之后，本人多次催告你方与本人共同前往贷款银行办理按揭贷款手续，但你方均未曾给予任何答复。 现本人再次通知你方，若你方在接函后3个工作日内履行合同义务，一次性付清房款，并办理过户手续。逾期， 本人将视为你方不再履行《郑州市存量房(二手房)买卖居间合同》，本人将根据《中华人民共和国合同法》的相关规定解除该合同，并依法追究你方的违约责任。 特此函告，望你慎思并妥善对待。 某某 2015年月日 篇三:催告函 催告函 xxx有限公司: 根据贵我双方于2013年 4月31日签订的协议编号为xxx《xxxx》的合同约定，我司已履行了该合同项下的全部义务。但该合同项下的应交142326条毯子中运编号为13E18D0037,数量:4983 箱(每箱内装18条)的货物，按合同约定贵司应于2013年7月23日交付，但截至2013年8月19日，经过双方多次协商，贵司拒不履行交货义务。 按照合同约定，贵方已严重违约，并且导致我司对国外客户履约不能，面临巨额索赔。 特发此函，予以催告。请贵司接此函后立即交货，否则我司将采取法律手
律师函工程款催告函
律师函工程款催告函 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
江苏XX律师事务所 地址：XXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXX 律师函 致：XXXXXX房地产开发有限公司 江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司（以下称“XXXX”）的委托，依法指派我们作为其事务律师，就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜，根据相关事实和法律，正式函告于您： 一、双方履约情形之概况，及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。 1、XXXX履约之概况：贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》，自该项目开工起至2013年8月25日，XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元（此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日，XXXX项目部已向贵司申报完成工作量2700万元，贵司依合同相应条款视为审核完毕）。 2、贵司履约之概况：对照协议约定，贵司应支付已完成工程量的70%进度款，即28200万元x 70%=19740万元；然截止2013年9月18日止，贵司仅支付进度款13064万元，实际应支付工程款差额6676万元。 3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容：a、贵司明确在XXXX 融资款确保支付XXXX3500万元工程款；b、贵司承诺在2013年9月15日前，从贵司获得的公积金返还款中，按实际到账拨付50%支付给XXXX；c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX，由XXXX代为归还原铝合金门窗单位；d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付，贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付，对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息，贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划，明确10月30日前的支付时间、数额、利息等；以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通，缓解各方情绪和压力。同时，贵司应严格遵照该付款计划执行。 而贵司实际履行情形为：a、贵司实际支付工程款2950万元，剩余550万；b、c及d 项贵司未履行亦或不完全履行。 4、当前XXXX项目部面临的外部施工条件非常艰苦，所有欠债单位均对其进行债务追讨，其中已有多家供应商正在准备起诉XXXX。同时已经发生工人现场讨薪闹事的事件；已严重影响该项目的工程进度，以逼近停工边缘。 二、根据前述认定的事实，我们提出如下法律意见：
工程进度款催款函范本
工程进度款催款函范本 （文中蓝色字体下载后会有风险提示） 函件编号: B—, snBn^PrasnsR,ssnK.?ss.?ss?PRSn^BnPn,sn^ =" = "=^=^=="="= = ” = ==^…===^=门= = = = I I I I 风险提示： I I 催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。 催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款 期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 | i| I > I _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 尊敬的________ : 现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下： 年月日贵我双方签订了《项目施工承包合同补充协议》，由我司承建贵司区号厂房、区 号厂房、 ________ 区______ 厂房，合同价款为人民币___________ 亿元整。 根据合同有关约定，发包人审核承包人提供的工程款（进度款）申请通过后，且承包人开具正规建筑业发票， ____________ 天内付款。贵司于 _______ 年 ____ 月—日按工程暂定价格批复工程款人民币 ______________ 元， （大写： _____ 但至今贵司仅支付我司人民币 ___________ 元，即截至_______ 年底贵司尚欠我司人民币_________ 元未予支付（未包含 _________ 年已上报未审核的产值）。
催促员工上班的催促函
催促员工上班的催促函 催促函用于催促对方履行义务或从事其他活动的一种书面文件， 那么， 以下 是 CN 人才公文 网小编给大家整理收集的员工上班的催促函，供大家阅读参考。 催促员工上班的催促函 1 致：****(身份证号：********) 你作为*********有限公司的员工，理应遵守公司的相关规章制度
，按时上下班，服从公司的工作安排，履行自己的工作职责。但经了解，你 长期未按公司的要求至公司安排工作地点上班， 你的行为已严重违反了公司的规 章制度和劳动纪律。现特发函通知 如下： 请你于接本《通知函》之日起五个工作日内至**********有限公司(地点： ************ )上班，否则公司将按有关规章制度给予你相应的处分。 特此通知! *********************有限公司 20xx 年*月**日 催促员工上班的催促函 2 致员工:xx(身份证号: ) 于 年 月 日旷工 天;为体现公司人文关怀，以教育为主，经公司研究决定 ，现通知您三个工作日内到公司正常上班，并自愿接受公司的相关处理，您 在旷工期间所造成的一切影响和损失公司将不予追究。 请您自收到通知之日三个工作日内到公司上班，否则将按公司规定 :连续旷工三天(含)以上的， 公司有权解除劳动关系， 并按相关规定处理! 特 此通知! xxxxx 有限公司 xxxx 年 xx 月 xx 日 催促员工上班的催促函 3
1/5
致 xxxx 员工: 为体现公司人为关怀， 公司已多次利用电话及书面方式通知你们到公司工资 部门报到上班，你们仍然没回公司上班。现公司登报通知你们于 xxxx 年 12 月 20 日前回公司上班。否则将按公司相关规定处理。 特此通知 徐州 xx 集团韩桥实业有限公司
2/5
履行合同催告函例文
履行合同催告函例文 Example of letter of notice for performance of contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
履行合同催告函例文 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 履行合同催告函 XXXXXX医院： 我单位与贵单位于20xx年8月13日签订《厂房租赁合同书》，根据合同第五条约定，贵单位应当于“合同生效后，我方将租赁物交你方装修前”向我单位支付第一租赁年度租金210万元，同时根据合同第10条，贵我双方约定的租赁物装修期自20xx年8月13日起算。本合同已于20xx年8月13日生效，合同约定租赁物同时也符合交付标准。因此，贵单位应当在20xx年8月13日支付210万元租金并接收租赁物，但截至函告之日，贵单位既未按照合同约定支付租金也未接收租赁物，致使我单位权益受到侵害。 我单位特致函贵单位在本函发出之日日内，向我单位支付210万元租金，同时来我单位办理租赁物的交接手续。如在本函发出之日日内，贵单位仍未支付租金并办理租赁物交接手续，我单位将解除与贵单位签订的《厂房租
赁合同书》，我单位将自行出租厂房，由此给我单位造成的损失将由贵单位承担。并且我单位将依据合同约定和法律规定，追究贵单位的法律责任。望贵单位慎思并妥善对待。 特此函告 函告人：xxxxxxx救灾中心 年月日 -------- Designed By JinTai College ---------
工程进度款催款函-范文
工程进度款催款函 【第1篇】工程进度款催款函 致：_______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。 截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附：工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日
【第2篇】工程进度款催款函 ________有限公司： 贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑 钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进 度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。 特此函达！ _____有限公司（签章） _____年_____月_____日
工程进度催告函
左岭新镇四期还建社区2#地下室工程桩工程的施工督促函 武汉鑫野基础工程有限公司： 1.左岭新镇四期还建社区2#地下室工程桩、贵公司于今年2015年12月3日正式进场施工，到目前为止已历时40天，工程量基本完成了2-3#～2-2#楼旋挖桩分项项目、地下室长螺旋桩537根只完成50根、2-1#楼158根、以完成57根.根据目前施工情况，你司的施工进度比原计划进度严重滞后，按此进度根本无法在1月31日前完成桩基工程。综合分析造成进度滞后的原因，主要在于雨季较为频繁，支护桩土方、及设备给施工造成不必要的麻烦，施工作业产生窝工状态，也引发了施工进度的缓慢，望贵司本着“重合同，守信誉”的原则，按照投标书中承诺派驻项目经理及主要技术负责人进场，加强管理，加快进度，保质如期完成合同内工作。望你司予以重视并给予关注， 2.因此特要求贵公司针对本工程现场实际情况、增加人力、物力，科学铺排，确保在2016年1月31日之前完成本工程。 3.我司提出以下要求，现严正通知贵公司：按照业主的进度节点要求你司作如下工作要求：（1）贵司在2016年1月15日前，提交桩基分项工程切实可行的赶工保障措施。倒排施工计划和竣工时间表，报我司审核；切实做好各个工作面的工作安排、安排加班工作，积极地把滞后的工期赶回来； （2）为了按时按期完成工程，并保证施工进度及施工质量，望你司尽快组织并合理安排施工人员，在本月底前，要不惜一切成本完成本项目桩基的施工。就目前情况，贵司对于工程施工的各项投入（管理人员、机械设备、劳务人员、管理环境、技术等投入）明显不足，体现不出贵司应具备的基本职能，与工程要求不相匹配，工程进展缓慢，没有形成实质性的突破，没有形成应有的施工局面和规范的管理制度，工程进度和工程质量都不容乐观。我司作为总包方，对目前的施工状况十分担忧。我司将本着对业主负责，对工程建设负责的态度，实事求是地开展我司工作，积极努力，克服困难，按照合同、规范、规程及相关要求履行好自身的工作职责，做好配合、但面对非我司所能控制的一些因素，当前现状中存在不利于工程进度等建设目标实现的问题，责任重大，也非我司所能负担得起。切望你司有关部门采取有效措施，促进本工程积极顺利进展，圆满完成工程桩施工任务。如不能按期圆满完成工程施工任务、给我方造成不必要的损失，由贵司承担、我司将依据我方与建设签订的合同及建设方有关文件规定，进度滞后弍万元/天违约金。 怡翔建设集团有限公司 左岭新镇四期还建社区D块工程 2016年1月10日
律师催告函范本
律师催告函范本 ______房地产有限公司：______市______律师事务所受______市______公司委托，就贵公司与××公司签订商品房预售契约后未按合同如期交付商品房一事，郑重致函贵公司： 一、关于贵公司在合同中的义务______市______公司为解决本公司住房问题，于______年与贵公司签订了房屋认购合同，合同中约定，由______市______公司向贵公司购买住宅用商品房______套共______平方米，此______套房屋为期房，是贵公司于______年底立项开发的房地产项目，______公司于签订合同后向贵公司支付了订房款______万元整。______年______月，贵公司所开发商品房项目取得了______市房地产管理机关颁发的商品房预售许可证，随后______公司与贵公司签订了______市内销商品房预售契约，并向贵公司预交了全部房款的 ______％共计人民币______万元，先期______万元订房款充抵头期购房款。合同中约定由贵公司在______年______月______日前将全部______套房屋交付 ______市______公司，并由购房方支付剩余房款。以上两份合同双方均签字盖章，并符合______市商品房预售的相关规定，合法有效。然而，合同签订后至今，贵公司迟迟未将商用住宅交付给______市______公司，已经构成违约，侵犯了购房方的合法权益。二、本律师事务所律师意见（1）根据双方所签订的商品房预售契约，贵公司有义务继续履行合同，本律师事务所律师诚望贵公司能够重视此事，并采取积极合作态度，立即认真履行房屋支付义务，并依法赔偿______市______公司的直接经济损失。（2）我们也希望贵公司能通过协商方式与我们的委托人解决此事。如果贵公司不主动采取协商的态度或仍借故拖延，拒绝
施工进度催告函三篇
施工进度催告函三篇 篇一：施工进度催告函模板 编号：***** 致：******有限公司 抄送：*******有限公司 你司承建的我司**********工程，在****年**月**日发给你司的施工进度催告函至目前施工情况，你公司的施工进度跟以前一样缓慢，施工人员太少，没能积极的安排及抓紧落实施工进度，为了按时按期完成工程，再次发文提醒，希望你司能够重视对待。否则，我司将依据双方签订的合同及建设工程有关文件规定，追究你方的违约责任。 特发此函 ************************* ****年**月**日
施工进度催告函 致：XX组 你劳务班组承建的我司3# 、4#楼主体及4#～5#商业的第二次结构劳务工程。在20XX年X月XX日的例会月进度计划到目前的施工情况，你劳务班组的施工3# 、4#楼主体及商业砌体、4#～5#商业砌体、抹灰项目等进度缓慢。由于施工人员太少，没能积极的安排及抓紧落实进度。为了按时按期完成月工程进度计划工程，你劳务班组应加强投入人力、机力等；在保证工程质量、安全的前提下，确保月计划中的工程项目完成。特发文提醒，希望你劳务班组能够重视对待。 特发此函 XX项目部 20XX年XX月XX日
XXXXXXXXXXX有限公司： 由你公司中标的XXXXXXXXXXX标段，合同工期为XX天，根据合同规定开工日期为XX年X月XX日，竣工日期为XX年X月XX日，截止目前，你公司的施工进度缓慢，现场管理人员及施工工人与投标书提交的施工组织设计严重不符，XXX将在XX年X月X日通车，现要求你公司对具备完工条件的工程内容务必于XX年XX月XX日前交工，为此发文提醒，希望你公司能够重视对待。如未按合同工期完成施工任务，将按投标文件收取逾期交工违约金0.2‰投标报价/天并上报省交通厅对你公司降低信用评价等级。 特发此函 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX年XXX月XX日
致开发商催告函 (1)
催告函 致中江金源房产开发有限公司总经理： 我们很“荣幸”成为贵公司开发的“西都名苑”的业主。我们从2011年至2012年不同的时间分别购买了贵公司的楼盘，满心欢喜的期待着《购房合同》上签定的交房时间（2012年12月30日）的到来。在交房前两三个月前，我们业主便开始找装修公司，签定装修协议、买材料、购家具家电，甚至有的业主定好了婚期。而在我们激切盼望的日子到来时，一句“延期交房了，交房时间等通知”浇凉了我们所有业主的心，没有解释、没交待，而面对我们业主的询问“啥原因？大概啥时交房？”，售楼部的只有一句“我们不清楚，问开发商。”至到现在，我们连贵公司任何职员的尊容都没见过。好嘛，耐着性子等待，等来一句“大年初一交房”（事实是初一那天售楼部没开门，当然贵公司也不可能有人来交房）。好了，让我们说说正题吧。 现在已是2013年2月19日，离规定交房时间（2012年12月30日）已过51天，离《购房合同》上规定可以退房的时间仅有9天了。我们业主意见如下： 第一、请给我们递交书面的交房通知书，否则我们认定贵公司根本没有通知我们交房。 第二、交房时必须贵公司负责人到现场，当然我们请不动贵驾，但勿必派一个能做主的，能解决问题的人，不要又是一句“我不清楚，我向领导反应”的话，我们等不起，相信贵公司也等不起。 第三、请贵公司出示完整正规的住宅验收文件原件，包括《住宅
质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》和《建设工程竣工验收备案表》。请不要说你们现在出示的资料是齐备的，因为我们要求出示的资料是我们咨询过德阳市建设局和房管局的。 第四、延迟交房违约金的赔付问题：贵公司单方面规定赔付截止时间为2013年2月10日（事实上已延期了42天，贵司也仅按40天算），是对我们业主的极其不负责，我们到现在还没有见到完备的交房手续，没有接收到房子。贵公司必须按实际交房到我们业主的手里的时间截止。（也许再过9天，我们也不用再领钥匙了。我们直接退房款，算赔偿款了。） 第五、现交房需交纳的维修基金、契税（90平米以下的1%）、印花税（%）。为什么收我们契税及印花税按房款的%（应该是1%+%=%）。售楼部的回复是“上面这样要求收的，到时多退少补”。这是非法占用我们房款的%资金一年（按现有业主128户算，也有20万的资金）。是不是我们也可以这样要求，你们先收1%，等产权证拿到时，我们再多退少补。我们也仅仅只少交了%。是不是这样还要合理些呢。 第六、进户的防盗门现还未入住已锈迹斑斑，开个门用钥匙也需要点技术，用个五六分钟看能开得开不，真是“防盗门”。你看，是如何给我们处理，何时处理呢？ 第七、现在物管那边又要收取啥子能源费（每月元/平方）,这又是从哪里冒出的费用，也请把文件拿出来看看。
工程进度款催款函最新范本.docx
工程进度款催款函范本 函件编号：风险提示： 催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。 催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的______： 现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下： ______年____月____日贵我双方签订了《______项目施工承包合同补充协议》，由我司承建贵司______区______号厂房、______区______号厂房、______区______号厂房，合同价款为人民币______亿元整。根据合同有关约定，发包人审核承包人提供的工程款（进度款）申请通过后，且承包人开具正规建筑业发票，______天内付款。贵司于______年____月____日按工程暂定价格批复工程款人民币______元，（大写：______）但至今贵司仅支付我司人民币______元，即截至______年底贵司尚欠我司人民币______元未予支付（未包含______年已上报未审核的产值）。风险提示： 催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
为确保工程顺利完成，我司现根据合同通用条款赋予的权利催告贵司，在接到本函件后及时支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）上述欠款，并尽快对我司上报实际产值人民币______元予以审核确认按照合同约定予以支付。此外，拖延支付工程款期间的工期相应顺延。否则，由于大额民工工资、材料款、分包款急待支付的压力，我司势必将被迫停工，届时，由此造成的全部损失只能由贵司承担，并且工期顺延。同时我司将保留追究贵司违约责任等权利。风险提示： 催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。 顺颂商祺！ ______公司 年月日
房屋延期交房催告函
关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函 致阜新新兴房地产开发有限公司： 买受人于 2013年5月11日与该公司签订了《商品房买卖合同》，合同编号：[A201300xxxx],合同第八条约定了交房日期为2013年12月31日前，但至今尚未交房，只是于2014年7月30日接收到了出卖人的延期交房短信，通知延期交房并从8月1日起，每户给予额外补贴400元/月/户补贴。 关于出卖人延期交房的事实，买受人提出催告意见如下： 一、《合同法》第一百一十七条【不可抗力】解释：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 本小区发生的延期交房不属于不可抗力，因此，出卖人必须按照第九条约定履行按日补偿违约金，违约金的补偿形式为现金，并且从9月1日起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放，2014年1月1日至2014年8月31日的违约金一次性以现金形式发放。 二、依据出卖人的承诺，从8月1日起，每月按月兑现短信通知承诺的额外补贴400元/月/户补贴，并且从8月起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放。 三、开发商与施工公司之间以及开发商与购房者之间是两个不同的法律关系，开发商与施工公司之间形成的是建筑工程施工合同关系，开发商与购房者之间是商品房买卖合同关系，两者是独立的。因此，开发商不能以此为理由推延交房，从催告之日起3个月内必须交房。
四、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起3个月内应不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息，并支付违约金。 五、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从2014年1月1日至交房日的全部房租。 买受人要求： 本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函》及上述问题进行作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件发送给本人，或者以电子邮件的方式发给本人，联系邮箱。否则如贵方严重延误交房，因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利，并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。 特此函告。 XXXX小区X号楼X单元XXX 购房人： 年月日
催款函格式范文
催款函格式范文 催款函格式范文 敬礼！ _____公司（印章） _____年___月___日（备注： 应根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的账龄等情况，综合考虑催款函中的措辞。对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如限于____年__月__日之前支付、我公司保留追讨货款的任何法律手段、我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益等等。） 内容简介： 被拘留人在拘留期间能够主动揭发、检举和制止重大违法犯罪行为，经查证属实的，拘留所所长可以提出提前解除拘留的建议，经县级以上公安机关主管领导批准后执行，并填写《提前解除拘留决定书》。 被拘留人在拘留期间能够主动揭发、检举和制止重大违法犯罪行为，经查证属实的，拘留所所长可以提出提前解除拘留的建议，经县级以上公安机关主管领导批准后执行，并填写《提前解除拘留决定书》。提前解除拘留决定书一案过程中，因被拘留人，经本院XX XX年XX月 X X日决定拘留X日，已由公安机关执行。在拘留期间，被拘留人。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十五条第二款的规定，决定如下： 提前解除对XXX的拘留。年月日
附送： 像技术专业的人才培养目标与能力结构探究 像技术专业的人才培养目标与能力结构探究 内容简介： 摄影行业是一个高速发展的朝阳产业。未来行业对摄影人才的需求正逐年增加，尤其是新兴的互联网经济对图像处理人才的需求急剧增长。经过正规培训的高端摄影人才已呈现供不应求的局面。于是，高职院校摄影摄像技术专业的人才培养目标和能 论文格式论文范文毕业论文 摄影行业是一个高速发展的朝阳产业。未来行业对摄影人才的需求正逐年增加，尤其是新兴的互联网经济对图像处理人才的需求急剧增长。经过正规培训的高端摄影人才已呈现供不应求的局面。于是，高职院校摄影摄像技术专业的人才培养目标和能力结构的分析对摄影专门人才的培养显得非常重要。随着经济的快速发展，摄影的商业功能日益凸显。各行各业对摄影图像的需求不断增长，从而带来对职业化摄影人才的广泛需求。社会的需求变化和和互联网经济飞速发展等实际情况，促使摄影摄像技术人才培养方向的主动调整: ①从单一地拍摄人才培养扩展到图像素材采集、图像处理、图片编辑、影视后期制作、影视包装等综合性制作人才培养。 ②学生就业从单纯面向商业影楼扩展到传统媒体、网络媒体、广告公司、电子商务平台等企事业单位。同时，摄影摄像技术专业毕业生的就业范围和工作岗位也由传统媒体和商业影楼扩展到影视文化机
催促法院执行的公函.doc
催促法院执行的公函 为了使法院执行力度加强，我们可以发送公函催促法院执行。下面我为大家整理了一些有关催促法院执行的公函的内容，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 催促法院执行的公函范文一 广州市名粤广场业主委员会 向海珠区法院申请强制执行催促函 文号：(20xx)名粤业委公函0527 广州市海珠区人民法院行政执行庭： 我们是广州市名粤广场的业主委员会，是广大业主为解决20xx年的名粤广场烂尾楼工程和办证历史遗留问题而自发组织成立。名粤广场业主大会于20xx年3月22日召开业主大会投票通过双过半投票权赞成解聘了原来在事实管理名粤广场的广州市名粤物业管理有限公司。并通过公开招投标聘请了新的物业管理公司。但广州市名粤物业管理有限公司赖死不肯撤出，为此，南洲街道办事处，海珠区房管局和名粤广场开发商广东联谊实业发展有限公司及其托管人天伦控股多次开协调会劝导广州市名粤物业管理有限公司撤出名粤广场物业管理，但无效而果。市物业管理主管部门广州市国土资源和房屋管理局逐吊销其物业管理资质证书，并向海珠区法院行政执行庭申请强制执行广州市名粤物业管理有限公司撤出名粤广场。贵执行庭也于20xx年10月
日作出行政执行裁定书(20xx)穗海法行非审执字第472号终审裁定准予强制执行。而且，广州市名粤物业管理有限公司的申诉请求均被广州市行政复议办公室驳回和广东省高级人民法院驳回。强制执行的法律条件已经成熟无障碍。 不能因为旧物管教唆一二个业主去告业委会就中止执行，其事实根据如下： 第一、广州市名粤广场业主大会决定(三)(四)分别是在20xx年3月和7月做出的决定，根据最高人民法院《关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定，业主行使撤销权的期限为一年，名粤广场业主大会做出的(三)(四)决议分别是20xx年作出的，故原告行使撤销权已经超过期限，其中吕颖心在决定四前来投反对票，所以他们是确确实实是知道业委会的任何行为，而且我们每一次开业主大会都进行依法进行通知、公告、投票、公示，到现场实际参加投票的业主每次都超过名粤广场小区投票权专有总建筑面积和总业主人数的过半数，并都是在南洲街街道办事处，和海珠区房管局的指导和监督下根据国家《物权法》和《广东省物业管理条例》等相关法律法规按照法律程序，在南洲街街道办事处、海珠区房管局，还有管辖居委会和管辖派出所等四大政府部门的现场监督下，召集与举行业主投票(查验业主身份证和相关的房产权属文件)通过业主大会决定公布，相关资料已经交由政府部门备案，合法有效。从这一点看：吕颖心等是没有任何法律依据撤销我们
工程进度款催款函.docx
工程进度款催款函 【第 1 篇】工程进度款催款函 致： _______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年 ____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工， 工程于 ____年 ____月 ____日开工， ____年____月 ____日主体封顶。按合同专用条款第26 条工程款支付约定，贵公司应于 ____年 ____月 ____日前支付工程进度款约________万元，以及 ____年 ____月 ____日前累计支付工程进度款不低于万元。 截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司 多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公 司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的 正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付 我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法 律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附：工程进度报表
有限公司 ____年 ____月____日 【第 2 篇】工程进度款催款函 ________有限公司： 贵公司承建 ________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因 ________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司 ________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与 制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为元。合同签订后，我 公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及 ________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款 元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不 能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司 ________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员 ______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。
关于催告函的回函
关于贵司《催告函》的回函 致：南京林庄房地产开发有限公司 南京凯隆房地产开发有限公司 由“南京林庄房地产开发有限公司”和“南京凯隆房地产开发有限公司”（两公司以下简称“贵方”）于2015年1月13日联合给我司的《催告函》，我公司于2015年1月16日上午9时30分收悉。 收到贵方函件后，公司管理层非常重视，并立即组织了相关人员对函件所提出的意见进行了认真分析和研究。应该讲从《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》贵我双方签署以来，我们双方合作基本是愉快的，也是能够配合和协作的。对于贵方在函件中通告的事项，我方希望双方本着长期合作、实事求是、就事论事的态度，妥善处理贵方函件中所提出的问题。目的是大家心往一处想，共同努力、协作把项目相关工作做好做实。 至于在“尚峰尚水”景观绿化项目实施过程中出现的工期延误等问题，虽然我方在主观和客观上存在一定的责任，但是形成今天目前的状况，大家扪心自问、贵方在提供我方施工条件、作业面和沟通、协调及配合等等方面，也是有无可推卸责任的。 依据贵我双方于2014年10月21日签订的《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》（合同编码：NJLZ140043-CP/SFSS0031-SG0026-FW0010-JGLH0001、 NJKL140022-CP/SFSS0019-SG0016-FW0007-JGLH0001)合同，对于样板房示范区的工程合同中做出了明确规定。即：计划开竣工的日期为2014年10月31日至2014年11月30日，总工期为30天。为此，我公司从人力、技术、资金等方面进行了积极准备。但是，贵方现场一直迟迟不能向我方提供进场施工的基本条件（有影像等资料备查）。在现场根本不具备施工条件的情况下，贵方强力要求我方于2014年11月14日进场。进场后，贵方所提供给我方的施工条件是：只有12#楼北侧能开挖10米左右剪力墙基槽。12#楼西北侧外墙脚手架未落（具体落架时间是11月16日），剪力墙基槽直到11月18日才开挖完成，西侧搅拌机11月23日才移走，南平台18日土建单位才开始回填土方，外墙下部的防水都未做，最后一次土建单位回填土方（A户型北侧庭院）直到12月18日才结束，12月19日土建单位才做入户台阶，泳池栈道处外墙大理石直到1月5日才完成。 其次，贵方现场组织无序，只是一味要求我方进度，不顾事实和客观规律。十几家单位交叉施工，成品保护几乎是空话；施工程序中对防水、混凝土养护等缺乏基本的常识，不顾及施工规范和基本要求；只是一味的要求我方上人，而事实上现场窝工已经相当严重。管道施工进展缓慢，严重影响道路施工，现场雨污水管道施工土方开挖，在12#楼西北侧狭小空间杂土堆积如山，严重干扰我方施工进度，12月4日七八米深的雨污水管道才一次性回填，给我方的道路工