搜档网
当前位置:搜档网 › 夜 间 施 工 许 可 证 申 请 报 告

夜 间 施 工 许 可 证 申 请 报 告

夜 间 施 工 许 可 证 申 请 报 告
夜 间 施 工 许 可 证 申 请 报 告

夜间施工许可证申请报告

致:长沙市芙蓉区环保局

由我单位湖南长大建设集团股份有限公司施工的长城·万悦汇位于长沙市芙蓉区王家湖路,该工程为27层框架结构,高度94.20米,工期紧。因地下室底板混凝土工艺要求一次性连续浇筑,保证混凝土整体良好性,达到混凝土质量满足设计要求,混凝土方量较大需进行夜间施工.

施工时间:2017年08月23日22时-08月24日6时

施工时间:2017年08月26日22时-08月27日6时

施工单位项目负责人(签章):

监理单位负责人(签章):

夜间施工许可证申请报告

致:长沙市芙蓉区环保局

由我单位湖南长大建设集团股份有限公司施工的长城·万悦汇位于长沙市芙蓉区王家湖路,该工程为27层框架结构,高度94.20米,工期紧。因地下室底板混凝土工艺要求一次性连续浇筑,保证混凝土整体良好性,达到混凝土质量满足设计要求,混凝土方量较大需进行夜间施工,施工时间:2017年08月26日22时-08月27日6时

施工单位项目负责人(签章):

监理单位负责人(签章):

夜间施工许可证申请报告

致:长沙市芙蓉区环保局

由我单位湖南长大建设集团股份有限公司施工的长城·万悦汇位于长沙市芙蓉区王家湖路,该工程为27层框架结构,高度94.20米,工期紧。因地下室底板混凝土工艺要求一次性连续浇筑,保证混凝土整体良好性,达到混凝土质量满足设计要求,混凝土方量较大需进行夜间施工,施工时间:2017年08月12日21时-08月14日6时

施工单位项目负责人(签章):

监理单位负责人(签章):

夜间施工许可证申请报告

致:长沙市芙蓉区环保局

由我单位湖南长大建设集团股份有限公司施工的长城·万悦汇位于长沙市芙蓉区王家湖路,该工程为27层框架结构,高度94.20米,工期紧。因地下室底板混凝土工艺要求一次性连续浇筑,保证混凝土整体良好性,达到混凝土质量满足设计要求,混凝土方量较大需进行夜间施工,施工时间:2017年08月2日18时-08月3日6时

施工单位项目负责人(签章):

监理单位负责人(签章):

工程质量情况报告

六环路(良黄段)工程质量情况报告 六环路(良黄段)自2004年3月8日施工单位进场,3月15日陆续开工以来,已有三个月的时间,在施工难度大,干扰因素多的情况下,取得了一定的进展,现主要就工程质量情况做一简要报告: 一、工程进展情况简介: 截止6月4日,六环路(良黄段)主要分项工程形象进度如下:完成路基清表14.24km,占总量的78%;完成路基填方129万m3,占总量的32.20%,完成主涵39道,占总量的73.58%;完成桩基1477棵,占总量析63.3%,完成盖梁90片,占总量的27.9%;完成t梁预制1507片,占总量的59.38%;完成t梁安装126片,占总量的4.96%。 二、工程质量情况: 1、工程质量总体情况: (1)路基填方:填方总体情况较好。 一方面抓土源、土质的控制,以填料的质量来保证填筑的质量。由于本工程前期进地困难,地方干扰大,加之填方数量大,土源十分紧张,又逢雨季施工,土方含水量大,回填进度缓慢。为此总监办和项目处采取了以下措施:①充分利用有限的土资源,在梅花桩土场土质变异性大的情况下,总监办会同项目处征求专家意见,就梅花桩土质情况开了专题研讨会,要求承包人改善土的级配并增做封层。②为了缓解土源紧张的局面,保证雨季施工的进度和质量,建议承包人选用砂砾,由于附近的砂粒级配差,现场监理人员通过旁站,督促施工单位挑出粒径超标的骨料和遇水膨胀性大强度低的强风化泥岩。③杜绝使用强度不合格的土源。如长辛店土场的土料通过监理抽检平均cbr值仅为1.3%,总监办果断要求施工单位停止使用该种填料,并要求对已经填筑的部分采取补强措施。通过以上措施,填料的干密度和压实度等各项指标均达到规范要求。 另一方面抓规范化施工,以施工规范化促工程的优良。为此,总监办要求施工单位设立标牌、标识,严格控制分层的厚度,并通过每周一次的拉练检查和每月一次的履约检查及时发现并纠正施工过程中不规范的行为。目前,在工程创优过程中收到了较好的效果。 (2)外露砼:本工程强调“精品工程”意识,力争在砼的外观质量方面上一个新台阶。所以,总监办坚持“样板指路”方针,即在墩柱等外露砼施工之前,从原材料开始控制,对砼厂家提出具体要求,并通过施工单位实施“试验块”,试验块经各方共同认定合格,并召开专题施工方案讨论会之后,以此为最低标准大面积展开实施。目前,本工程的砼外观质量水平正在稳步提高。 (3)分项和工序验收: 开工之前,项目处和总监办即强调“三八”验收制,即分项或工序验收连序三次不合格或监理一次验收合格率低于80%,即视为其质量自保体系存在问题,立即指令其进行整改,从根源上解决问题。通过这些措施,绝大多数施工单位的自保体系能够有效运转,起到自我保证的作用。 2、质量方面存在的问题: 在工程实施过程中,还存在一些有待进一步改善的地方。如: ①7#和10#合同违反监理程序,7#合同在未经监理许可的情况下,强行灌桩;10#合同在分项开工申请未被审批的情况下,擅自进行辅路沥青砼摊铺。事件发生后,总监办果断下发停工令,并通报全线,进行强力整顿,并约请其上级公司到现场予以解决。不但解决了其自身存在的问题,而且对其他单位起到了警示作用。②4#合同黄良路改线段二灰碎石7d无侧限抗压强度见证试验不合格,经分析是新设备调试过程及取样过程存在的问题,现场强度满足要求。 ③5#合同永定河桥42~4桩基砼强度见证试验不合格,经中国建筑科学研究院现场全长取

工程质量情况报告

六环路(良黄段)工程质量情况报告六环路(良黄段)自2004年3月8日施工单位进场,3月15日陆续开工以来,已有三个月的时间,在施工难度大,干扰因素多的情况下,取得了一定的进展,现主要就工程质量情况做一简要报告: 一、工程进展情况简介: 截止6月4日,六环路(良黄段)主要分项工程形象进度如下:完成路基清表14.24Km,占总量的78%;完成路基填方129万m3,占总量的32.20%,完成主涵39道,占总量的73.58%;完成桩基1477棵,占总量析63.3%,完成盖梁90片,占总量的27.9%;完成T梁预制1507片,占总量的 59.38%;完成T梁安装126片,占总量的4.96%。 二、工程质量情况: 1、工程质量总体情况: (1)路基填方:填方总体情况较好。 一方面抓土源、土质的控制,以填料的质量来保证填筑的质量。由于本工程前期进地困难,地方干扰大,加之填方数量大,土源十分紧张,又逢雨季施工,土方含水量大,回填进度缓慢。为此总监办和项目处采取了以下措施:①充分利用有限的土资源,在梅花桩土场土质变异性大的情况下,总监办会同项目处征求专家意见,就梅花桩土质情况开了专题研讨会,要求承包人改善土的级配并增做封层。②为了缓解土源紧张的局面,保证雨季施工的进度和质量,建议承包人选用砂砾,由于附近的砂粒级配差,现场监理人员通过旁站,督促施工单位挑出粒径超标的骨料和遇水膨胀性大强度低的强风化泥岩。③杜绝使用强度不合格的土源。如长辛店土场的土料通过监理抽检平均CBR值仅为1.3%,总监办果断要求施工单位停止使用该种填料,并要求对已经填筑的部分采取补强措施。通过以上措施,填料的干密度和压实度等各项指标均达到规范要求。 另一方面抓规范化施工,以施工规范化促工程的优良。为此,总监办要求施工单位设立标牌、标识,严格控制分层的厚度,并通过每周一次的拉练检查和每月一次的履约检查及时发现并纠正施工过程中不规范的行为。目前,在工程创优过程中收到了较好的效果。 (2)外露砼:本工程强调“精品工程”意识,力争在砼的外观质量方面上一个新台阶。所以,总监办坚持“样板指路”方针,即在墩柱等外露砼施工之前,从原材料开始控制,对砼厂家提出具体要求,并通过施工单位实施“试验块”,试验块经各方共同认定合格,并召开专题施工方案讨论会之后,以此为最低标准大面积展开实施。目前,本工程的砼外观质量水平正在稳步提高。 (3)分项和工序验收: 1

工程维修申请报告

工程维修申请报告 公路维修需要资金等,下面是为大家收集的工程维修申请报告,仅供参考! 工程维修申请报告【1】xxx领导: 位于xx市北的黄xxx,xxx,xxx三组现共有300余口人,需返水灌溉粮90多亩,鱼塘4口(面积约12亩)。长期以来,其主要农作物为水稻,村民的主要收入来源为农作物收益。 xx村毛石、代子山、敏家湾三组骨干水渠起源于毛石河边,止于云竹湾段,全长约1200米,灌溉面积约200亩.自分组以来,该水渠为我组的农业生产及经济发展作出了重大贡献。近年来,随着我国“三农”问题的提出,以农业为主产业的我村经济得到了高速发展,人们越来越聚焦民生。农业作为我村经济发展的支柱产业,在推动我村经济发展的进程中发挥了重要作用。 2011年开始,一方面,由于毛石、代子山、敏家湾三组部分路段正戮力修筑国道、铁路、村道、组道等交通干线,部分可用劳动力被征用,加上村、组正在集资修筑水泥公路,且尚未完工,村民资金大都投入到道路修筑中了,一直未用混凝土硬化的水渠更是一拖再拖。另一方面,我村毛石等组因水利设施年久失修,多处塌陷,渗漏严重,尤其是水渠源头段,毁坏更为严重,且面对原有机井、水渠,常有村民为此而械斗,致使其难以进行正常的农业灌溉,在此背景下,毛石等组200余亩农田灌溉已不能得到保证。农业生产徘徊不前,组民收入甚微,并直接导致了我村“村内小组经济发展不平衡”的地区经济发展差异、为争夺灌溉水源而械斗等问题,迫使我三组许多组民不得不背井离乡、外出务工,进而我组内出现了越来越多的留守老人、留守儿童以及相应不断流出的年轻劳动力,甚至出现“空巢”现象。我组逐步成为了xx村“帮扶三农”政策下最薄弱的环节。如此之恶性循环的不断加剧,我村三个“农业困难组”的问题亟待解决! 经初步预计:加固、翻修的工程面积为90亩,通过相关核算,每亩需资金2500元,总计共需资金20余万元。由于到目前为止,我三组部分路段的道路修筑工程尚未竣工,村委对此无力资助,资金方面实在难以落实。万般无奈之下,特此申请,恳请上级领导不吝视察、考虑,予以适当扶持!毛石、代子山、敏家湾三组全体组员对贵局的大力支持表示衷心感谢! 申请人:本人 20xx年xx月xx日 工程维修申请报告【2】xxx校长室: 为加强学校后勤管理工作的延续性,为了保证学生的安全,现决定利用暑期对学校的公共设施和班级财产集中组织一次维修维护,同时开工实施一批基建项目,其具体方案如下: 一、基建工程组组长: 基建项目责任人 1、开工实施北校区绿化工程 xx 2、开工新建和改造水泥球场 xx 3、完成一期工程屋面瓦维修 xx 4、开工实施校园沥青混凝土路面的改造 xx 5、开工建设“建筑技能培训中心”工程 xx 6、开工新建学校配电房及配电房迁移工作 xx 二、财产维修组组长:

工程施工质量情况报告

工程施工质量情况报告 鹤岗市检测中心位于鹤岗市工农区红旗路,建设面积5,335平方米,框剪结构,平面呈“一”字型。基础为箱型结构,主体一至十五层为框剪结构,屋面为砼屋面,窗为单框双玻璃塑料窗。 回望本工程建设施工过程中始终贯彻"质量第一,信誉至上质量第一、程序管理、精益求精、用户满意"的质量方针,从工序质量到分项工程质量、内部工程质量、单位工程质量严把质量关,确保工程质量达到优良,使业主满意放心.艰苦奋斗的日日夜夜,各参建兄弟单位相互配合、通力合作,终于在大家共同努力下完成了任务,顺利通过竣工验收。 本工程所用的主要材料进场时均经过验收,凡涉及安全功能有关产品如:外墙塑料窗,涂料等均按各专业工程质量验收标准、规定进行检验并经监理工程师检查认可,加强了建筑材料的试验工作。经试验不合格的材料坚决不用在工程上。 在基础施工过程中,为增加基础刚度,将地下室的底板、顶板和墙体整体浇筑,施工中严格按设计及标准施工,经建设单位、监理单位、施工单位共同验收满足地基承载力、变形和稳定性要求。 主体是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,为建筑平面布置提供较大的使用空间,具有良好的抗侧力性能。本工程框剪结构中的剪力墙利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体设置。框架结构空间灵活布置。缺点是侧移刚度较小,建筑最大高度较小。剪力墙特点是侧移刚度大,建筑高度大。缺点为建筑平面布置局限性大,较难获得较大的空间。框架剪力墙其优点就是结合上述两种结构的优点,缺点就是结构计算和设计相当复杂,施工难度较大,容错性小。主体施工中主要注意了剪力墙(异形柱)跟梁的锚固(某些剪力墙(或者异形柱)才200-250厚度,梁却往往有500-700高度。并且梁就架设在异形柱上,此时梁端部的锚固是很成问题的,必须在浇筑剪力墙的时候留下足够的位置用于梁端钢筋的锚固,这

工程延期申请报告

工期延误申请报告 致:XX公路管理段 由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程,根据招标文件中的要求为2015年6月22日开工,2015年9月30日竣工。在工程施工期间,由于受到各方面因素的影响,致使我公司工程进度缓慢,与原合同工期目标相距甚远,导致工期滞后。 对此,我们项目部认真进行了核查总结,对工期延误的原因归纳如下: 1、开工日期对工期的影响 合同中的开工日期要求为2015年6月22日,合同签订后,经业主与监理单位批准后,双方认可的实际开工日期为2015年7月5日,按合约规定的时间推后了13天。 2、气候的影响 因施工期间进入雨季,阴雨天气达到了15天,过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大,导致我们无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度控制,造成人力,物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水,造成中小桥涵的便道全部冲毁,路基大部分培槽冲没了,所有材料和运输车辆进不了工地,导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。 3、工程设计变更的影响 本合同段内的XX中桥原设计为桩基础(XX根桩),我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工(2台钻机),由于钻进过程中碰到了坚岩,我们及时更换了钻机(梅花实心坨,2台),钻到8月底距离桩底还有2.6米(1-2桩)、3米(2-2桩),2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测,发现地质情况与设计

不符,经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸,9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。 4、征地动迁的影响 本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成,我们施工单位多次与被占地村民协商,于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息,派分管国土人员前来检查土地动迁手续,因我们无法提供手续,此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主,经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料,采用土地置换的方式进行征地(XX 日将置换情况说明上报国土局)。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地(涉及八户村民,七户村民同意),其中有一户村民得知我们没有手续,要求被征的XX亩地按正常标准补偿,外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有,所以没有答应他的无理要求,导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。 5、村民阻工的影响 KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm,加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时(自XX桥到粮库路段),该路段两侧居民集体阻碍施工,态度强硬,并强烈要求修后路面不能高于原路面(如果不抬高,则需要多铣刨水稳基层Xcm)。XX交通局、XX 公路管理段和XX镇等主要领导多次协调,村民也不同意路面抬高,造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通,以村民利益为主要出发点考虑,最后同意该路段不抬高。 据不完全统计,由于各种原因(占地宽度、修后路面高度、以

项目延期申请报告范文

2020 项目延期申请报告范文Contract Template

项目延期申请报告范文 前言语料:温馨提醒,报告一般是指适用于下级向上级机关汇报工作,反映情况,答复上级机关的询问。按性质的不同,报告可划分为:综合报告和专题报告;按行文的直接目的不同,可将报告划分为:呈报性报告和呈转性报告。体会指的是接触一件事、一篇文章、或者其他什么东西之后,对你接触的事物产生的一些内心的想法和自己的理解 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 项目延期申请报告范文篇一: XX研究院: 我单位承担的XXXX工作,根据原设计要求,应于xxxx年9月底提交联测报告等资料,以下原因导致无法按时完成: (1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议,物探工作将于xxxx年底提交资料。 (2)针对8月专家对本项目的检查情况,还存在诸多方便需要整改。 依据以上原因,特申请提交报告的时间延期至xxxx年12月底,望给予批准。 XXXXXXXX 20xx年x月x日 项目延期申请报告范文篇二: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXXX工期

延长申请报告 XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司: 由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX,设计总数为9195棵,原计划工期为xxxx年3月13日至xxxx年6月12日;我方于xxxx年3月22日正式开始施工,截止xxxx年6月5日,累计完成碎石桩5040棵,尚未完成4155棵。 自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划: 1、场地因素的影响: (1)、我公司于xxxx年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备,但因施工场地平整工作尚未完成,施工难以开展;至xxxx年3月21日基本完成场地下平台平整工作后,我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台,难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件,经三方讨论后将施工方式确定为:采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难,由此也加大了我方的施工管理难度,并造成了窝工等引起的诸多损失。其中,xxxx年3月5日至xxxx 年3月21日,建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;xxxx 年4月24日至xxxx年5月6日,建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;xxxx年5月23日至xxxx年5月29日,建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间,所有机组停机等待。时至今日,场地上平台与下平台中间不可施工区域,

赶工措施费申请报告

赶工措施费报告 一、赶工背景 根据业主的对本工程工期的要求,我部极为重视,立即召集项目部人员就如何确保2018年8月20日完成宜宾临港经济技术开发区大学城职业教育基地-电子科技大学宜宾研究院项目(一期)建设并交付投入使用的问题进行了讨论部署,并根据现有的施工进展和资源配置情况进行了详细的工期倒排、工序合理调节、资金计划和机械设备、模板支架等投入计划的编制,以确保优质、高效、按时完成电子科技大学宜宾研究院项目(一期)工程。 二、工程特点 1、工作内容较多,生产组织难度大。 2、分包单位较多,解决好分包单位的配合赶工、装修、安装、电梯等多工序、多工种的穿插组织管理工作。确保各个节点工期和总工期的实现; 3、时间紧、任务重。要在不到8个月的时间(开工时间为2017年12月25日,竣工时间为2018年8月20日)完成所有工作量(包括土石方工程、地面工程、装饰工程、外墙装饰工程、门窗安装、电梯安装、消防工程、其他公共空间的装饰工程、外网施工、景观园林、智能安防等),即于2018年8月20日(含验收准备和竣工验收20天)电子科技大学宜宾研究工程达到竣工验收。 三、赶工措施 我公司电子科技大学宜宾研究院项目部根据现场实际情况,制定本工程以下赶工措施: 1.调整施工计划,工序衔接,采取平行、多方作业,保重点、促一般,多头奋进。 2.增加施工作业人员投入,改三班作业为24小时连续施工(夜间施

工人员每4小时按1工日计算),每班工作时间为八小时,增加人员(详电子科大工程进度保障措施方案)。 3.增加资金投入、配足各类施工材料;模板、脚手架等周转材料按一次性投入配置(其中研究院大楼、1#宿舍、2#宿舍、教师周转房墙柱模板配置三层,摊销三次,研究生院及图书馆、食堂及风雨操场、产研院墙柱模板配置两层,摊销2.5次);钢材、砂石料先预付订购,保证施工的连续。 4.加大资源投入,购置或租赁机械设备和施工机具。 5.保证后勤供应,增设临设成品房,使职工能吃好、睡好、保证有充足的干劲。 6.开展劳动竞赛,把目标落实到班组,每月拿出一定数额的奖金对在赶工期间做出贡献的职工进行奖励。 7.安全文明施工措施: (1)、由于抢工期,投入的人工过大,我方增加临设㎡,用于解决民工食宿问题。 (2)、给操作民工配备相应的劳动安全防护用品(安全帽、工作服、手套及特殊工种的安全用品等物品)。 (3)、由于工作面的大幅度增加,对于安全防护更需及时布置,特别是施工用电方面,多配备用电分配箱及移动配电箱,确保施工用电的安全性。 四、赶工需增加的相关费用 包含以下费用 1、增加施工劳务及管理人员,人工费用成本及夜间施工补贴费用,同时亦要考虑人工降效的施工成本费用。

设备维修申请书范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 设备维修申请书范文 篇一:维修申请报告范文 维修申请报告尊敬的社办领导: 本人申请xxxxxxx(xxxxxx房(:设备维修申请书范文)),由于房屋的门窗(框)和厨房的门窗(框)严重损坏,洗手间和厨房的水龙头也无法使用。恳请领导安排人员进行维修,望批准!此致敬礼申请人:xxxxx xxxx年xx月xxx日篇二:维修申请报告维修申请报告中心校领导: 由于我校校舍、校园宣传版面及厕所年久老化,墙体剥落。直接影响教育教学功能的实 施,也给师生的工作、生活带来极大的不便,直接影响下半年全省教育均衡达标检查工作, 因此急需趁暑假期间维修加固,粉刷规划。特申请如下:厕所维修加固(需用1.5吨水泥,8 方大沙加36个工),共需资金约5000元;粉刷教室、多功能室与厕所(38间)内外墙壁,

面积2230平方米,按每平方2.5元计算,需资金5575元。盼批为荷!申请单位:邢庄乡丁庄小学二零一二年七月十日篇三:各类申请书范文大全应届毕业生转正申请书范文尊敬的领导: 我于20XX年x月x日成为公司的试用员工,作为一个 应届毕业生,初来公司,曾经 很担心不知该怎么与人共处,该如何做好工作但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企 业文化,让我很快完成了从学生到职员的转变,让我较快适应了公司的工作环境。在本部门 的工作中,我一直严格要求自己,认真及时做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向 别人学习请教,不断提高充实自己,希望可以为公司做出更大的贡献。当然,初入职场,难 免出现一些小差小错需领导指正但前事之鉴,后事之师,这些经历也让我不断成熟,在处理 各种问题时考虑得更全面,杜绝类似失误的发生。在此,我要特地感谢部门的领导对我的入 职指引和帮助,感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。这是我的第一份工作,这三 个月来我学到了很多,感悟了很多。自入公司,至此已三个月有余。初,常惶惶不安盖因初入社会,压力较大。但

项目延期申请报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-3379-38 项目延期申请报告范本 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目延期申请报告范本(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目 XXXXXXXXXXXXX工期延长申请报告 XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司: 由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX,设计总数为9195 棵,原计划工期为xxxx年3月 13 日至xxxx年6月 12日;我方于xxxx年3月22日正式开始施工,截止 xxxx年6月5日,累计完成碎石桩5040棵,尚未完 成4155棵。 自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施 工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工 和进度计划: 1、场地因素的影响: (1)、我公司于xxxx年3月4日至3月13日相

继进场4台套桩机设备,但因施工场地平整工作尚未完成,施工难以开展;至xxxx年3月21日基本完成场地下平台平整工作后,我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台,难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件,经三方讨论后将施工方式确定为:采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难,由此也加大了我方的施工管理难度,并造成了窝工等引起的诸多损失。其中,xxxx年3月5日至xxxx年3月21日,建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;xxxx年4月24日至xxxx年5月6日,建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;xxxx年5月23日至xxxx年5月29日,建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间,所有机组停机等待。时至今日,场地上平台与下平台中间不可施工区域,场地平整工作尚未完成。 (3)、因施工场地整体施工平面条件较差,土层较

施工单位质量评估报告

地矿综合楼矿产研发中心2#楼竣工验收 施工单位工作情况汇报 一、工程概况: 郑州高新区地矿综合楼矿产研发中心2#楼工程位于郑州高新区莲花街与银杏路交叉口。二类高层住宅楼,耐火等级为二级。剪力墙结构,筏板基础,地上十八层,建筑高度为5445米。建筑面积为16078.4m2,内墙为细拉毛墙而,顶棚为腻子批口,楼梯间、公共部分为白色乳胶漆,电梯前室、公共走道为陶瓷地板砖。塑钢窗与防盗门抗风压性能、气密性能、隔声性能为4级,水密性能为3级,保温性能为7级,室内木门。外墙为陶瓷而砖 二、结构概况: 郑州高新区地矿综合楼矿产研发中心2#楼工程为现浇剪力墙结构,混凝土基础垫层05,基础筏板C30;基础顶(-2.6oom )至5-950 m剪力墙、 柱:C35;梁、板C30。5-950 m以上剪力墙、柱、梁、板C30。屋面以外露构件C30;楼梯同本层梁、板。现浇过梁,构造柱,压顶C20。 砌体:±0.000米以下砖砌体采用蒸压灰砂砖MU10, M10水泥砂浆砌筑;±0.000米以上填充墙砌体采用A3?5加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑。 钢筋:I级钢;II级钢、HI级钢。其中I级钢采用E43型焊条,n 级钢采用E50型焊条。暗柱、框架柱及梁纵向受力钢筋接头采用焊接。受力钢筋保护层厚度:基础筏板、基础顶至J.om为50mm,柱、梁为25mm;墙、板为15mm 三、安装工程概况: (1)给排水工程:给水系统由市政管网直接供水,一户一表。室内给水

管,暗装,除水表后支管采用聚丙稀PP-R管,热熔连接,其他管道采用钢塑复合管,双热熔连接。排水系统采用PVC管,所有排水立管穿楼板处加阻火圈。 (2)电气工程:防雷按二类设计,防雷及接地,接地电阻不大于1 欧姆。电源由配电室电缆引入,使用一户一表。供电干线采用封闭母线, 层电箱采用阻燃电缆,用户进线采用ZRBV线穿管暗敷。室内为三相五线制配线,设置一般照明和应急照明、电视、电话、宽带、网络及可视对讲门铃。 (3)通风空调工程:空调采用不燃保温型GM-II复合空调风管。采用分户热计量,干立管水系统为下供下回双管异程式系统,每户内水系统为下供下回双管异程式系统。空调由小区内冷热管网接入,夏季提供7°C -12°C的冷冻循环水,冬季提供5O°C-45°C的空调热煤水。风机盘管选用低噪声型,风管、水客与空调器采用软接头连接,所有动力设备基础采用减振基础。 (4)消防设有火灾自动报警,消防水泵、送风机、排烟风机均按双回路供电。消火栓、灭火器每单元每层设置一个。安防系统设有门磁、窗磁、幕帘探测器、煤气报警器、手动报警按扭。 四、工作依据 一法四条例及相关法律、法规、行业标准、技术规范及强制性标准、工程 设计资料等。 五、合同履行情况 1、严格按合同要求施工,无分包、转包肢解工程等现象。 2、按工程质量要求已完成合同承担的所有工程。 六、施工单位在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强性标准 情况: 1>在投标阶段,我公司严格按照招投标法条款规定认真组织投标书的编写。进行合理合法的投标,经审定中标后领取了中标通知书。 2、中标后按照规定程序签订了施工合同,并经有关法定工商行政部门审定合格。

学校进行维修的请示报告

关于学校进行维修的请示报告乌审旗教育局领导: 我校嘎鲁图小学2016年9月初正式接管原乌审旗第三小学校园,部分年级师生已搬入新校区开始正常教学。示范区领导对此十分关注,已明确作出了维修改造的指示。现将两所学校校舍亟待维修改造的项目报告如下: xx中学西栋教学楼建于1989年,建筑面积864平方米,目前门窗严重腐朽,粉刷层多处剥落,承重墙与空心板之间开裂,护栏偏矮且刀片多处缺失,必须维修加固、更换所有门窗、重新粉刷装修,并加高护栏扶手高度以确保安全;东栋教学楼建于1991年,建筑面积1353平方米,门窗腐朽破败,粉刷层剥落,必须更换所有门窗、重新粉刷装修,同时加高护栏扶手高度;该校操场围墙全长110米,受校外道路拓宽的外力挤压,已严重倾斜,5月13日大雨,围墙坍塌40来米,其两端仍有可能继续延伸垮塌,必须及时重建并加强护坡;学校礼堂建筑面积511平方米,投入使用将近20年,门窗腐朽不堪,屋顶为宽15.34米的大跨度钢构架,已严重锈蚀,必须及时检修排除隐患。 附:xx中学维修改造列表

xx小学整个校舍是砖木平房结构,始建于1975年,屋面均是小青瓦,风化破落严重,檀木腐朽,须彻底进行更换;该校周围民居已被征拆,拆除后建筑垃圾堵塞学校排水系统,须重新清理挖砌;学校三间教室墙体出现裂缝,须进行清理加固;该校电路老化,多处出现短路断电现象,待重新组线安装。预计学校整体维修需资金12.6万元。 附:xx小学维修改造列表

现时值七月上旬,学校已放暑假,正是维修改造学校最佳时机,故特此向示范区管委会领导提出申请,请求批准维修工程尽快上马动工,以彻底消除这两所学校校舍安全隐患。 响水乡中心学校

电梯维修申请报告

篇一:电梯维修请示 xx电梯维修请示 贵公司领导: 您好! 我公司接管电梯以来,非常重视电梯日常管理工作,认真落实 电梯日常维保制度,采取措施加强电梯巡检力度,使电梯基本保持平稳运行。但由于我小区电梯自交房以来已有7年从没有进行过大修,在运行过程中也出现一些问题,如:电梯运行不稳,门机开关噪音较大等,特别是西王府电梯会出现检修运行自动停止,钢丝绳断丝,曳引机主轮及导向轮槽磨损严重,抱闸噪音大等。近期,我公司对西王府所有电梯进行了详细检查,发现部分零部件损耗严重,存在安全隐患,需要维修。为此,我们公司提出如下表的更换维修:由于我小区电梯已步入大修阶段,为保证今后电梯的正常运行,及以后预知损坏维修情况。望贵公司领导批准。 xxxx电梯有限公司年月日篇二:关于某办公楼修缮的申请报告 关于某办公楼修缮的申请报告 某办公楼为框架剪力墙高层,建筑面积约21000平米,2002年投入使用。由于是按以前标准和要求设计建设的,并且,服役期已达12年,已经出现外墙瓷砖脱落、屋面和车库渗水漏水、地下管道破损、给水线路老化、电力开关老化、等严重质量问题,电梯和消防系统也需要检测,这些问题,不仅影响正常办公使用,而且存在严重的安全隐患,甚至已经出现了小事故。包括以下几个项目的检测、维修: 1、外墙多处出现较大裂缝和隆起,瓷砖和墙体之间产生间隙,在雨水作用和内力挤压作用下,造成脱落,已经发生砸损车辆事故,这种事故不仅给正常办公带来很大的影响,而且严重危及人身生命和财产安全。因此,外墙墙面需要检测、修缮。 2、顶层屋面防水部分早已经达到使用年限,材料严重老化,多处开裂,每逢雨雪天都出现不同程度的渗水、漏雨现象,造成部分办公室漏水、棚顶破损,特别是档案室等房间漏水特别严重。建议重新做保温和防水。 3、给水线路老化。因使用年限和当年技术条件原因,整个办公楼给水管线老化,出现接头和阀门损坏,接头在墙体中,修缮很不方便,建议盖暗管为明管。 4、地下车库等漏水特别严重,初步估计是地下管道老化,破裂漏水所致。目前只能关闭空调回水管道,建议更换管道。 6、电梯陈旧老化,经常出现停顿、震颤、关人等现象。主要原因是使用年限较长,部分电梯机械部件磨损,钢丝绳、随行电缆、门挂轮等是磨损较多的部件,因此,应该及时检测、修缮。 7、办公楼的消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,有效的保护公民的生命安全和国家财产的安全。目前,也需要检测,包括:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等。 针对上述问题,虽然我厅每年都投入一定的资金进行修补,但只是进行了小规模维修,治标不治本。为根本解决上述问题,确保政府日常工作顺利进行,改善机关办公环境,保障公民的生命财产安全,我们提出申请,对办公楼进行整体修缮。 办公室 2013年4月12日篇三:电梯维修请示 三菱扶梯维修请示 公司领导: 城市广场一期三菱扶梯一号扶梯已经停运,因此特要求电梯维保方派技术人员进行现场检查,由为确保设施设备安全运行需要更换设备及配

【申请报告】工程延期申请报告范文

工程延期申请报告范文 四会市住房和城乡建设局: 我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按合同工期完成工程的原因如下: 一、场地的“三通一平”的影响 因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。 二、场地地质问题 原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。 三、基坑支护项目增加的影响 该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。 四、基坑出现管涌的影响 在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。 五、消防水池移位

因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。 六、停水停电的影响 在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。 七、台风及雨水季节的影响 因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。 以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。 请贵局予以批复。 再次感谢贵局对我公司工作的支持。 此敬! 施工单位 20xx年7月5日 建设单位:北京信远筑诚房地产开发有限公司

施工质量分析报告

甘肃恒捷路桥养护科技有限公司 管理体系文件 施工质量分析报告 2017年度 引言:高速公路的主要特点时:交通流量大、行车速度快、渠化程度高、桥涵等构造物多、公路设施比较齐全,全路段封闭或部分封闭。它们一般构成国家公路网主骨架,是国家公路交通运输主动脉。高速公路建设已取得的巨大成就与远景目标相比,我国高速公路的养护管理工作却严重滞后,已不能适应我国公路事业高速发展的需要。 一、高速公路养护维修特点与存在的问题 1.1高速公路养护管理的概念 养护管理就是通过管理数据库和有效的评价预测系统,建立优质高效的养护方式,同时应用一些先进的技术及工艺,以最经济的方式保证路面平整、畅通,设施完好,延长路面的使用寿命,使高速公路养护达到高标准、高质量、高效率、高机动性的要求。公路养护是指为保持公路经常处于完好状态,防止其使用质量下降,并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。公路养护统一划分为日常养护、定期养护、公路养护管理的目的是充分实现公路的使用功能,并不断提高服务水平。 1.2高速公路养护管理的特点

由于高速公路设计标准、建设质量、运营方式与一般公路有很大不同,其养护管理工作主要有以下特点 (1)实施养护作业的强制性。 由于我国高速公路既是国家基础设施,又具有收费的特性,因此,保证高速公路良好的使用性能和优秀的服务水平,就成了养护管理的首要任务。养护工作的任何懈怠和疏忽不仅会对道路及其设施本身造成潜在危害,也会对高速行车的驾乘人员构成严重生命威胁。因此,高速公路应当是建立在法律.法规基础上的强制性养护。 (2)养护对象的广泛性、全面性。 高速公路的养护对象除道路.桥涵.隧道及其沿线附属设施之外,还应当包括交通工程设施,监控.通信.照明设施,绿化.环保.园林设施,棚亭建筑设施,以及各种生活服务设施等等。这些设施的养护和管理几乎涵盖了道桥.建筑.园林.机电.光电.机械.计算 机等多种专业,形成了一个内容广泛.互有联系的综合养护体系。? (3)养护作业方式的机动性与时效性。 高速公路养护要求快捷机动、使用高效,养护工艺、操作规程程序性强,养护作业实施时需特别设置交通安全管制区段。 (4)养护技术的专业性和复杂性。 高速公路的养护对象除道路.桥涵.隧道及其沿线附属设施之外,还应当包括交通工程设施,监控.通信.照明设施,绿化.环保.园林设施,棚亭建筑设施,以及各种生活服务设施等等。这些设施

办公室维修请示报告

办公室维修请示报告 篇一:办公楼维修申请报告 关于要求给予村办公楼维修补助的报告 市委组织部: 我村位于——————,属于典型的高山村,全村1078人,正式党员20名,预备党员1名,入党积极分子6名。近年来,在上级党委政府的的正确领导和精心指导下,我村党支部认真贯彻落实上级各项工作任务,全体党员在工作中积极发挥了先锋模范作用,创先争优,得到上级组织领导的肯定,被评为四星级党组织,XX年还获得镇级先进党组织称号。 在组织生活不断丰富的同时,村级活动场所却跟不上党员活动的需求,由于村办公楼年久失修,每逢下雨天气,办公楼漏水严重,一些办公设施设备被打湿,无法正常使用。且办公楼外墙瓷砖不断脱落,给平时到办公楼活动的村民造成安全隐患。去年就有一名老人正好经过被瓷砖砸伤。村内党员和群众多次反映要维修办公楼,但是由于我村无集体收入,无力开展,希望上级组织部门给予经费补助,十分感激! XX村党支部 Xx村村民委员会 XX年6月2日 篇二:关于申请办公楼维修所需资金的请示

金山乡人民政府 关于申请解决办公楼维修所需资金的 请示 县财政局: 金山乡政府办公楼建于上世纪八十年代初,为三层砖混结构房屋。由于年久失修,破损严重。目前该楼 墙体多处开裂,每逢雨天渗漏雨水,工作人员无法正常办公;承重墙部分出现裂缝,墙面剥落,通讯和电力线路老化,经常出现电路短路现象;部分房间门体下垂、窗户难以启合,大风时玻璃时有吹落。围墙由于受洪水浸蚀,已多处倒塌,存在安全隐患。由于乡财力较为困难,资金较为紧张,期间只对问题特别严重的地方进行过小型维修,但不能从根本上解决上述问题,在一定程度上影响了机关正常办公。 为确保日常工作顺利进行,我乡决定对办公楼进行整体维修。对部分承重墙体加固,对房屋门窗全部更换,对围墙重新衬砌,对各个办公室进行全面改造,对电力通讯线路重新布置,以上共需资金30余万元。由于我们乡财力十分困难,无力自行解决办公楼修缮资金,特向贵局申请补助资金18万元。 妥否,请批复。 西充县金山乡人民政府 二〇一一年十月十日

延期申请书

延期申请书 导读:本文是关于延期申请书的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【篇一:产假延期申请书】 尊敬的领导: 本人于2012年十月份开始产假至2013年二月二十八日已满四个月,在此期间得到单位领导和同事们的关心,使我顺利度过了这一时期,在此深表感谢!目前正值产假快结束,但现由于孩子太小且又生病所以现我无法按期上班,特在此申请将我丈夫的15天产假及我个人的产后哺乳假30天进行折抵,于2013年4月1日正式上班。 特此申请 请批准 申请人: xxxx年x月xx日 【篇二:年休假延期申请书】 公司领导、人力资源部: 我财务部各同事受工作时间的限制(月初月末:当月28日至次月10日为结账周期),日常的工作中周六、日多要加班收取水泥款,平时的补休都是补休周六、日加班,未能使用完毕当年的年假,故在此申请跨年度安排我部室各同事当年的年休假,申请将2014年休假

延期至2014年03月31日前使用。请公司领导酌情批准。 申请员工:xxx 日期: 【篇三:延期审理申请书】 申请人:A,男,××岁,×族,××省××县人,××省××市××厂职工,现住××市××区××街××号。 请求事项: 关于××区人民法院(1999)民初字第125号“申请人A诉B 债务纠纷”一案,现因申请人无法按期出庭,请求人民法院延期审理。 事实和理由: 申请人A诉B债务纠纷一案,××区人民法院定于××年××月××日××时开庭审理。申请人于××年××月××日在工作时被机器压伤,右腿骨折,现住院治疗,故无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定,特请求人民法院推延本案开庭审理日期。 此致 ××市××区人民法院 申请人:A ××年××月××日 附:(1)××市××厂关于A工伤证明; (2)××市第××人民医院对A伤势的诊断证明。 【篇四:延期举证申请书】

工程施工质量管理总结报告

工程项目质量管理总结发言 今年对我们公司是至关重要的一年,承接工程施工任务将创历史之最,机遇与挑战并存,压力与动力同在。今天,我们在此认真总结过去就是为了发扬好的、创造性的一面;团结一致、继往开来,开创公司新的辉煌。 一、工程项目管理 近三年来,本人先后担任省道334东延DY2标、DYM1标、复线FX-5标和FX-15标等交通干线工程的项目经理,施工合同总产值7500万元,其中334-FX-15标为在建扫尾工程,其余项目均已按合同要求保质保量的完成。在项目实施过程中,我部人员上下一心,同施工队一起攻坚克难、努力拼搏;主要采取了以下几点措施来实行项目管理。 1.统一思想,明确分工,强化组织保障。 在每个施工项目开工伊始,根据工程项目负责制的要求,并在经理室的直接领导下,我们先组织项目部和分队骨干人员召开施工动员会,根据施工现场特点和合同目标,对工程施工任务目标进行分解,明确项目技术、试验、检测、资料、报验等岗位人员职责,划定项目部和各施工队的职责范围,协调施工队和公司各科室之间的材料、机械的供给和调配,努力做好组织员和协调员的角色。 2.强化质量监管,努力创建精品工程。 做了这么多年的交通干线工程,项目经理作为第一责任人,我深感责任重大,压力巨大。为了合同质量目标的实现,也为了在省市县严格而又频繁的抽查中不出大的问题,首先,我们建立了以项目经理和分队长为核心的质量管理网络;形成质量全员控制,一级抓一级,人人肩上有指标的良好局面。第二,加强技术指导,优化施工组织设计和技术方案;组织技术人员认真研读图纸和设计要求,编制切实可行的施工方案,对关键工序则拿出施工作业指导书。第三,规范施工操作程序,建立技术交底制度;对一线操作工人进行施工操作程序和质量检验标准的常规培训,为质量控制把好基础关。第四,加强施工现场巡查和试验检测频率;每天组织技术和质检人员上路抽检、巡查,重点查纠现

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司: 我公司承建的xxx“三个中心”建设工程,合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工,钢结构施工、安装工程、装饰装修工程(室内装修除外)和施工便道施工”,合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工,工期为360日历天”,实际开工日期为2010年7月18日,实际竣工验收日期为2013年3月29日(综合楼竣工验收日期),综合验收为2013年4月30日。 然而由于本工程施工图变更较多,外墙装饰主要材料未及时确认,建设单位追加工程投资等因素,使工程无法按正常合同工期竣工,特申请该工程延长施工工期,具体情况如下: 一、装饰主要材料确认因素: 三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材,材料为白麻,综合楼主体验收:2011年5月5日,我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻; 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖,需厂方定制,生产周期约为17天; 特申请延期合计97天(详见附件)。 二、施工图变更因素: 本工程施工过程中,因设计施工图纸的问题,建设单位使用功能

的调整,导致工程变更较多,致使施工图与竣工图纸变更较大,设计单位为xxx工程设计咨询有限公司,而设计单位在xx与工地距离较远,有关施工图问题有时不能得到及时解决,尤其后期综合楼已施工完的部分,按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。 申请延期36天(详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表)。 三、增加工程投资因素: 三个中心工程原估算价为5900万元,在施工过程中,因建设单位增加工程总投资,按相关政策规定,需向相关主管部门按程序进行申报,致使工程的主要工序处于半停工状态,只能进行相关辅助性施工及前期准备工作,申报时间为2012月5日9日,文件批复时间为2012年8月3日,计84天。 申请延期42天(详见增加投资申请报告,及批复文件)。四、工程量增加因素: 本工程合同总造价为24809050.00元(应扣除暂列金:1804644.45元),实际工程总造价为2.00元(初审金额),在施工过程中工程量增加,工程应作相应调整。 申请延期(实际造价/合同价*360-360)76天(详见附件)。五、政策性停工及天气因素: 在施工过程中,接xxx行政主管部门停工通知,停工:7天,因高温天气停工7天,2012年7月23日xx出现50年一遇的特大洪峰,停工3日,等因素停工合计:17天。

相关主题