施工催促函

施工催促函

Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

施工催促函

合肥市市政设施建设养护公司：

兹有我方和贵方签订的《建设工程施工合同》一份，我方将和平路杆线迁移工程经合肥市公共资源交易中心招投标承包给贵方。自2015年12月12日起，该杆线迁移施工经常处于停工状态，已严重影响了和平路东延的进程，故特致函给贵方，贵方已经违反竣工日期并延期竣工56天，按照合同，甲方有权解除合同并追究连带责任。

特此函告

签字（盖章）

：

年月日

关于再次催促项目施工进度的联系函

关于再次催促*******项目施工进度的联系函 深圳***建筑工程股份有限公司 我司*****项目施工总承包工程由贵司承建。2017年，我司两次致函贵司项目部催促开工事宜，2018年5月4日，我司致函贵司，要求务必在2018年6月底之前完成***楼钢结构厂房封顶的保底目标。 截至2018年7月9日，贵司仅完成**楼钢结构厂房6根主柱和1榀大梁安装，为此我司致函贵司，敦请关注钢结构安装异常问题。2018年9月16日台风“山竹”登陆后，针对钢结构抢险，我司再次致函贵司总部建议挂牌督办彻查钢结构安装异常问题。 在协调钢结构施工期间，我司了解到贵司**项目经理部对钢结构施工队伍的管控手段十分有限，项目经理**无法布置钢结枸施工生产任务。2018年9月至今，我司多次约谈贵司商务***经理，要求其长驻现场协调生产，加快钢结构施工进度，但钢结构施工队伍总以场地条件、作业平台、气象条件等理由，不能按要求组织人员、机械进场作业。现在已是10月中旬，**楼钢结构仅完成14根主柱，4根抗风柱、6榀大梁和部分系杆安装，对我司实验装置建设造成严重影响。 近日，我司收到市规土委下发《深圳市建设用地开工竣工管理办法（试行）》。文件规定，峻工验收超期的项目，毎延期3个月，对建设单位处以土地费1．5％的违约处罚，土地合同约定我司项目验收截止日期为2019年5月31日，延期3个月折算约合83万。 合同专用条款第13．3条约定，项目末按期竣工，每延期一天建设方有权对施工单位处以2万元的违约处罚，总计不超过合同总价的2%，折算最高可达268万。 按总施工合同专用条款合同第1.1规定，如发生项目经理变更，无论是否建设方同意，建设方有权收取30万的违约金，贵公司2018年4到5月项目经理由***变更为***经理。在贵司总部以大力支持下，安全文明施工的形象取得了一定的成果，在此表示感谢，但工期延误我司高度关切，以此再次致函贵司总部，敬请采取一切必要、有力措施。加快施工进度。

律师函(工程款催告函)

江苏XX律师事务所 地址：XXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXX 律师函 致：XXXXXX房地产开发有限公司 江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司（以下称“XXXX”）的委托，依法指派我们作为其事务律师，就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜，根据相关事实和法律，正式函告于您： 一、双方履约情形之概况，及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。 1、XXXX履约之概况：贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》，自该项目开工起至2013年8月25日，XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元（此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日，XXXX 项目部已向贵司申报完成工作量2700万元，贵司依合同相应条款视为审核完毕）。 2、贵司履约之概况：对照协议约定，贵司应支付已完成工程量的70%进度款，即28200万元x 70%=19740万元；然截止2013年9月18日止，贵司仅支付进度款13064万元，实际应支付工程款差额6676万元。 3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容：a、贵司明确在XXXX融资款确保支付XXXX3500万元工程款；b、贵司承诺在2013年9月15日前，从贵司获得的公积金返还款中，按实际到账拨付50%支付给XXXX；c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX，由XXXX代为归还原铝合金门窗单位；d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付，贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付，对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息，贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划，明确10月30日前的支付时间、数额、利息等；以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通，缓解各方情绪和压力。同时，贵司应严格遵照该付款计划执行。 而贵司实际履行情形为：a、贵司实际支付工程款2950万元，剩余550万；b、c及d项贵司未履行亦或不完全履行。

不履行合同义务催告函范文

不履行合同义务催告函范文 篇一:履行合同催告函 履行合同催告函 XXXXXXX公司: 为实施XXXXXXX市场的搬迁重建项目，经你公司与我方多次协商，我公司于年月日与你方就该项目合作签订了《合作经营框架协议书》。本合同签订生效执行期间，你公司擅自终止履行合同约定义务，致使我公司为本项目提供的场地闲置近一年，并因你方在双方合作的场地上修建建筑物，导致场地破坏，对我公司造成严重经济损失。我公司就你公司的违约行为特致此函，请你公司在本函发出之日起 7日内派相关工作人员到我公司处理违约事宜。若本函发出7日之后，你公司仍未派人到我公司解决此事，我公司将依据合同约定及相关法律法规的规定，追究你公司的违约责任。特此函告。望你公司慎思并妥善对待。 XXXXXXX公司 年月日 篇二:履行合同催告函 催告函(履行房产买卖合同) 致:某某先生 本人于2014年11月21日与你方签订一份《市存量房(二手房)买卖居间合同》，合同约定您向本人购买一套商品房，房屋地址为某某市98号某某花园A区某某1号楼，房屋建筑面积为186.03平方米，权证号为100000000，总房价为人民币120万元。 合同签订后，本人于2014年--月--日在银行办理了房屋的注销抵押登记，还清了房屋抵押贷款---元，并将房地产证原件交予河南美晨房地产营销策划有限公

司保管。至此，本人已全面履行合同义务。按照合同约定，本人与你方应于签订合同后20个工作日内共同到贷款银行办理相关按揭贷款手续，但由于你方的原因未能如期到贷款银行办理相关按揭贷款手续。之后，本人多次催告你方与本人共同前往贷款银行办理按揭贷款手续，但你方均未曾给予任何答复。 现本人再次通知你方，若你方在接函后3个工作日内履行合同义务，一次性付清房款，并办理过户手续。逾期， 本人将视为你方不再履行《郑州市存量房(二手房)买卖居间合同》，本人将根据《中华人民共和国合同法》的相关规定解除该合同，并依法追究你方的违约责任。 特此函告，望你慎思并妥善对待。 某某 2015年月日 篇三:催告函 催告函 xxx有限公司: 根据贵我双方于2013年 4月31日签订的协议编号为xxx《xxxx》的合同约定，我司已履行了该合同项下的全部义务。但该合同项下的应交142326条毯子中运编号为13E18D0037,数量:4983 箱(每箱内装18条)的货物，按合同约定贵司应于2013年7月23日交付，但截至2013年8月19日，经过双方多次协商，贵司拒不履行交货义务。 按照合同约定，贵方已严重违约，并且导致我司对国外客户履约不能，面临巨额索赔。 特发此函，予以催告。请贵司接此函后立即交货，否则我司将采取法律手

履行合同催告函例文

履行合同催告函例文 Example of letter of notice for performance of contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

履行合同催告函例文 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 履行合同催告函 XXXXXX医院： 我单位与贵单位于20xx年8月13日签订《厂房租赁合同书》，根据合同第五条约定，贵单位应当于“合同生效后，我方将租赁物交你方装修前”向我单位支付第一租赁年度租金210万元，同时根据合同第10条，贵我双方约定的租赁物装修期自20xx年8月13日起算。本合同已于20xx年8月13日生效，合同约定租赁物同时也符合交付标准。因此，贵单位应当在20xx年8月13日支付210万元租金并接收租赁物，但截至函告之日，贵单位既未按照合同约定支付租金也未接收租赁物，致使我单位权益受到侵害。 我单位特致函贵单位在本函发出之日日内，向我单位支付210万元租金，同时来我单位办理租赁物的交接手续。如在本函发出之日日内，贵单位仍未支付租金并办理租赁物交接手续，我单位将解除与贵单位签订的《厂房租

赁合同书》，我单位将自行出租厂房，由此给我单位造成的损失将由贵单位承担。并且我单位将依据合同约定和法律规定，追究贵单位的法律责任。望贵单位慎思并妥善对待。 特此函告 函告人：xxxxxxx救灾中心 年月日 -------- Designed By JinTai College ---------

工程进度款催款函-范文

工程进度款催款函 【第1篇】工程进度款催款函 致：_______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。 截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附：工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日

【第2篇】工程进度款催款函 ________有限公司： 贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑 钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进 度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。 特此函达！ _____有限公司（签章） _____年_____月_____日

律师函工程款催告函

律师函工程款催告函 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

江苏XX律师事务所 地址：XXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXXXX 律师函 致：XXXXXX房地产开发有限公司 江苏XX律师事务所接受XXXXXX集团有限公司（以下称“XXXX”）的委托，依法指派我们作为其事务律师，就贵司开发的XXXX项目拖欠XXXX工程款事宜，根据相关事实和法律，正式函告于您： 一、双方履约情形之概况，及亦或导致第三方法律纠纷和农民工群体讨薪事件发生。 1、XXXX履约之概况：贵司与XXXX就XXXX项目签订了《建筑工程施工总包协议书》，自该项目开工起至2013年8月25日，XXXX按照协议约定及贵司要求累计完成工作量28200万元（此款项包含2013年6月26日至2013年8月25日，XXXX项目部已向贵司申报完成工作量2700万元，贵司依合同相应条款视为审核完毕）。 2、贵司履约之概况：对照协议约定，贵司应支付已完成工程量的70%进度款，即28200万元x 70%=19740万元；然截止2013年9月18日止，贵司仅支付进度款13064万元，实际应支付工程款差额6676万元。 3、贵司和XXXX于2013年8月21日的会议纪要中明确以下内容：a、贵司明确在XXXX 融资款确保支付XXXX3500万元工程款；b、贵司承诺在2013年9月15日前，从贵司获得的公积金返还款中，按实际到账拨付50%支付给XXXX；c、贵司承诺将铝合金门窗单位500万元债务支付给XXXX，由XXXX代为归还原铝合金门窗单位；d、关于应付工程款的未支付部分及后续月进度工程款支付，贵司已明确表示在2013年10月30日前支付到已完成工作量的70%。同时为解决施工方外单位的材料往来款支付，对未付足70%工程进度款的具体支付时间、数额及利息，贵司应于2013年9月28日前以书面提交一份付款计划，明确10月30日前的支付时间、数额、利息等；以便XXXX与外单位之间进行有效的沟通，缓解各方情绪和压力。同时，贵司应严格遵照该付款计划执行。 而贵司实际履行情形为：a、贵司实际支付工程款2950万元，剩余550万；b、c及d 项贵司未履行亦或不完全履行。 4、当前XXXX项目部面临的外部施工条件非常艰苦，所有欠债单位均对其进行债务追讨，其中已有多家供应商正在准备起诉XXXX。同时已经发生工人现场讨薪闹事的事件；已严重影响该项目的工程进度，以逼近停工边缘。 二、根据前述认定的事实，我们提出如下法律意见：

律师催告函范本

律师催告函范本 ______房地产有限公司：______市______律师事务所受______市______公司委托，就贵公司与××公司签订商品房预售契约后未按合同如期交付商品房一事，郑重致函贵公司： 一、关于贵公司在合同中的义务______市______公司为解决本公司住房问题，于______年与贵公司签订了房屋认购合同，合同中约定，由______市______公司向贵公司购买住宅用商品房______套共______平方米，此______套房屋为期房，是贵公司于______年底立项开发的房地产项目，______公司于签订合同后向贵公司支付了订房款______万元整。______年______月，贵公司所开发商品房项目取得了______市房地产管理机关颁发的商品房预售许可证，随后______公司与贵公司签订了______市内销商品房预售契约，并向贵公司预交了全部房款的 ______％共计人民币______万元，先期______万元订房款充抵头期购房款。合同中约定由贵公司在______年______月______日前将全部______套房屋交付 ______市______公司，并由购房方支付剩余房款。以上两份合同双方均签字盖章，并符合______市商品房预售的相关规定，合法有效。然而，合同签订后至今，贵公司迟迟未将商用住宅交付给______市______公司，已经构成违约，侵犯了购房方的合法权益。二、本律师事务所律师意见（1）根据双方所签订的商品房预售契约，贵公司有义务继续履行合同，本律师事务所律师诚望贵公司能够重视此事，并采取积极合作态度，立即认真履行房屋支付义务，并依法赔偿______市______公司的直接经济损失。（2）我们也希望贵公司能通过协商方式与我们的委托人解决此事。如果贵公司不主动采取协商的态度或仍借故拖延，拒绝

工程进度款催款函最新范本.docx

工程进度款催款函范本 函件编号：风险提示： 催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。 催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。 尊敬的______： 现就贵司支付我司工程进度款有关事宜致函如下： ______年____月____日贵我双方签订了《______项目施工承包合同补充协议》，由我司承建贵司______区______号厂房、______区______号厂房、______区______号厂房，合同价款为人民币______亿元整。根据合同有关约定，发包人审核承包人提供的工程款（进度款）申请通过后，且承包人开具正规建筑业发票，______天内付款。贵司于______年____月____日按工程暂定价格批复工程款人民币______元，（大写：______）但至今贵司仅支付我司人民币______元，即截至______年底贵司尚欠我司人民币______元未予支付（未包含______年已上报未审核的产值）。风险提示： 催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料（如合同等）相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。

为确保工程顺利完成，我司现根据合同通用条款赋予的权利催告贵司，在接到本函件后及时支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）上述欠款，并尽快对我司上报实际产值人民币______元予以审核确认按照合同约定予以支付。此外，拖延支付工程款期间的工期相应顺延。否则，由于大额民工工资、材料款、分包款急待支付的压力，我司势必将被迫停工，届时，由此造成的全部损失只能由贵司承担，并且工期顺延。同时我司将保留追究贵司违约责任等权利。风险提示： 催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。 顺颂商祺！ ______公司 年月日

工程进度催告函

左岭新镇四期还建社区2#地下室工程桩工程的施工督促函 武汉鑫野基础工程有限公司： 1.左岭新镇四期还建社区2#地下室工程桩、贵公司于今年2015年12月3日正式进场施工，到目前为止已历时40天，工程量基本完成了2-3#～2-2#楼旋挖桩分项项目、地下室长螺旋桩537根只完成50根、2-1#楼158根、以完成57根.根据目前施工情况，你司的施工进度比原计划进度严重滞后，按此进度根本无法在1月31日前完成桩基工程。综合分析造成进度滞后的原因，主要在于雨季较为频繁，支护桩土方、及设备给施工造成不必要的麻烦，施工作业产生窝工状态，也引发了施工进度的缓慢，望贵司本着“重合同，守信誉”的原则，按照投标书中承诺派驻项目经理及主要技术负责人进场，加强管理，加快进度，保质如期完成合同内工作。望你司予以重视并给予关注， 2.因此特要求贵公司针对本工程现场实际情况、增加人力、物力，科学铺排，确保在2016年1月31日之前完成本工程。 3.我司提出以下要求，现严正通知贵公司：按照业主的进度节点要求你司作如下工作要求：（1）贵司在2016年1月15日前，提交桩基分项工程切实可行的赶工保障措施。倒排施工计划和竣工时间表，报我司审核；切实做好各个工作面的工作安排、安排加班工作，积极地把滞后的工期赶回来； （2）为了按时按期完成工程，并保证施工进度及施工质量，望你司尽快组织并合理安排施工人员，在本月底前，要不惜一切成本完成本项目桩基的施工。就目前情况，贵司对于工程施工的各项投入（管理人员、机械设备、劳务人员、管理环境、技术等投入）明显不足，体现不出贵司应具备的基本职能，与工程要求不相匹配，工程进展缓慢，没有形成实质性的突破，没有形成应有的施工局面和规范的管理制度，工程进度和工程质量都不容乐观。我司作为总包方，对目前的施工状况十分担忧。我司将本着对业主负责，对工程建设负责的态度，实事求是地开展我司工作，积极努力，克服困难，按照合同、规范、规程及相关要求履行好自身的工作职责，做好配合、但面对非我司所能控制的一些因素，当前现状中存在不利于工程进度等建设目标实现的问题，责任重大，也非我司所能负担得起。切望你司有关部门采取有效措施，促进本工程积极顺利进展，圆满完成工程桩施工任务。如不能按期圆满完成工程施工任务、给我方造成不必要的损失，由贵司承担、我司将依据我方与建设签订的合同及建设方有关文件规定，进度滞后弍万元/天违约金。 怡翔建设集团有限公司 左岭新镇四期还建社区D块工程 2016年1月10日

房屋延期交房催告函

关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函 致阜新新兴房地产开发有限公司： 买受人于 2013年5月11日与该公司签订了《商品房买卖合同》，合同编号：[A201300xxxx],合同第八条约定了交房日期为2013年12月31日前，但至今尚未交房，只是于2014年7月30日接收到了出卖人的延期交房短信，通知延期交房并从8月1日起，每户给予额外补贴400元/月/户补贴。 关于出卖人延期交房的事实，买受人提出催告意见如下： 一、《合同法》第一百一十七条【不可抗力】解释：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 本小区发生的延期交房不属于不可抗力，因此，出卖人必须按照第九条约定履行按日补偿违约金，违约金的补偿形式为现金，并且从9月1日起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放，2014年1月1日至2014年8月31日的违约金一次性以现金形式发放。 二、依据出卖人的承诺，从8月1日起，每月按月兑现短信通知承诺的额外补贴400元/月/户补贴，并且从8月起按月兑现，将现金打到指定卡户或者现金发放。 三、开发商与施工公司之间以及开发商与购房者之间是两个不同的法律关系，开发商与施工公司之间形成的是建筑工程施工合同关系，开发商与购房者之间是商品房买卖合同关系，两者是独立的。因此，开发商不能以此为理由推延交房，从催告之日起3个月内必须交房。

四、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起3个月内应不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息，并支付违约金。 五、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从2014年1月1日至交房日的全部房租。 买受人要求： 本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于督促及交付大唐蓉城小区所购房屋使用的函》及上述问题进行作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件发送给本人，或者以电子邮件的方式发给本人，联系邮箱。否则如贵方严重延误交房，因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利，并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。 特此函告。 XXXX小区X号楼X单元XXX 购房人： 年月日

施工进度催告函三篇

施工进度催告函三篇 篇一：施工进度催告函模板 编号：***** 致：******有限公司 抄送：*******有限公司 你司承建的我司**********工程，在****年**月**日发给你司的施工进度催告函至目前施工情况，你公司的施工进度跟以前一样缓慢，施工人员太少，没能积极的安排及抓紧落实施工进度，为了按时按期完成工程，再次发文提醒，希望你司能够重视对待。否则，我司将依据双方签订的合同及建设工程有关文件规定，追究你方的违约责任。 特发此函 ************************* ****年**月**日

施工进度催告函 致：XX组 你劳务班组承建的我司3# 、4#楼主体及4#～5#商业的第二次结构劳务工程。在20XX年X月XX日的例会月进度计划到目前的施工情况，你劳务班组的施工3# 、4#楼主体及商业砌体、4#～5#商业砌体、抹灰项目等进度缓慢。由于施工人员太少，没能积极的安排及抓紧落实进度。为了按时按期完成月工程进度计划工程，你劳务班组应加强投入人力、机力等；在保证工程质量、安全的前提下，确保月计划中的工程项目完成。特发文提醒，希望你劳务班组能够重视对待。 特发此函 XX项目部 20XX年XX月XX日

XXXXXXXXXXX有限公司： 由你公司中标的XXXXXXXXXXX标段，合同工期为XX天，根据合同规定开工日期为XX年X月XX日，竣工日期为XX年X月XX日，截止目前，你公司的施工进度缓慢，现场管理人员及施工工人与投标书提交的施工组织设计严重不符，XXX将在XX年X月X日通车，现要求你公司对具备完工条件的工程内容务必于XX年XX月XX日前交工，为此发文提醒，希望你公司能够重视对待。如未按合同工期完成施工任务，将按投标文件收取逾期交工违约金0.2‰投标报价/天并上报省交通厅对你公司降低信用评价等级。 特发此函 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX年XXX月XX日

工程进度款催款函范文【精选三篇】

工程进度款催款函范文【精选三篇】 致：_______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。 截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附：工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日

________有限公司： 贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。 特此函达！ _____有限公司（签章） _____年_____月_____日 我公司帐户名称：__________ 开户银行：__________

关于再次催促项目施工进度的联系函

关于再次催促*******项目施工进度的联系函深圳***建筑工程股份有限公司 我司*****项目施工总承包工程由贵司承建。2017年，我司两次致函贵司项目部催促开工事宜，2018年5月4日，我司致函贵司，要求务必在2018年6 月底之前完成***楼钢结构厂房封顶的保底目标。 截至2018年7月9日，贵司仅完成**楼钢结构厂房6根主柱和1榀大梁安装，为此我司致函贵司，敦请关注钢结构安装异常问题。2018年9月16日台风“山竹”登陆后，针对钢结构抢险，我司再次致函贵司总部建议挂牌督办彻查钢结构安装异常问题。 在协调钢结构施工期间，我司了解到贵司**项目经理部对钢结构施工队伍的管控手段十分有限，项目经理**无法布置钢结枸施工生产任务。 2018年9月至今，我司多次约谈贵司商务***经理，要求其长驻现场协调生产，加快钢结构施工进度，但钢结构施工队伍总以场地条件、作业平台、气象条件等理由，不能按要求组织人员、机械进场作业。现在已是10月中旬，**楼钢结构仅完成14根主柱，4根抗风柱、6榀大梁和部分系杆安装，对我司实验装置建设造成严重影响。 近日，我司收到市规土委下发《深圳市建设用地开工竣工管理办法（试行）》。文件规定，峻工验收超期的项目，毎延期3个月，对建设单位处以土地费1．5％的违约处罚，土地合同约定我司项目验收截止日期为2019年5月31日，延期3个月折算约合83万。 合同专用条款第13．3条约定，项目末按期竣工，每延期一天建设方有权对施工单位处以2万元的违约处罚，总计不超过合同总价的2%，折算最高可达268万。 按总施工合同专用条款合同第1.1规定，如发生项目经理变更，无论是否建设方同意，建设方有权收取30万的违约金，贵公司2018年4到5月项目经理由***变更为***经理。在贵司总部以大力支持下，安全文明施工的形象取得了

关于催告函的回函

关于贵司《催告函》的回函 致：南京林庄房地产开发有限公司 南京凯隆房地产开发有限公司 由“南京林庄房地产开发有限公司”和“南京凯隆房地产开发有限公司”（两公司以下简称“贵方”）于2015年1月13日联合给我司的《催告函》，我公司于2015年1月16日上午9时30分收悉。 收到贵方函件后，公司管理层非常重视，并立即组织了相关人员对函件所提出的意见进行了认真分析和研究。应该讲从《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》贵我双方签署以来，我们双方合作基本是愉快的，也是能够配合和协作的。对于贵方在函件中通告的事项，我方希望双方本着长期合作、实事求是、就事论事的态度，妥善处理贵方函件中所提出的问题。目的是大家心往一处想，共同努力、协作把项目相关工作做好做实。 至于在“尚峰尚水”景观绿化项目实施过程中出现的工期延误等问题，虽然我方在主观和客观上存在一定的责任，但是形成今天目前的状况，大家扪心自问、贵方在提供我方施工条件、作业面和沟通、协调及配合等等方面，也是有无可推卸责任的。 依据贵我双方于2014年10月21日签订的《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》（合同编码：NJLZ140043-CP/SFSS0031-SG0026-FW0010-JGLH0001、 NJKL140022-CP/SFSS0019-SG0016-FW0007-JGLH0001)合同，对于样板房示范区的工程合同中做出了明确规定。即：计划开竣工的日期为2014年10月31日至2014年11月30日，总工期为30天。为此，我公司从人力、技术、资金等方面进行了积极准备。但是，贵方现场一直迟迟不能向我方提供进场施工的基本条件（有影像等资料备查）。在现场根本不具备施工条件的情况下，贵方强力要求我方于2014年11月14日进场。进场后，贵方所提供给我方的施工条件是：只有12#楼北侧能开挖10米左右剪力墙基槽。12#楼西北侧外墙脚手架未落（具体落架时间是11月16日），剪力墙基槽直到11月18日才开挖完成，西侧搅拌机11月23日才移走，南平台18日土建单位才开始回填土方，外墙下部的防水都未做，最后一次土建单位回填土方（A户型北侧庭院）直到12月18日才结束，12月19日土建单位才做入户台阶，泳池栈道处外墙大理石直到1月5日才完成。 其次，贵方现场组织无序，只是一味要求我方进度，不顾事实和客观规律。十几家单位交叉施工，成品保护几乎是空话；施工程序中对防水、混凝土养护等缺乏基本的常识，不顾及施工规范和基本要求；只是一味的要求我方上人，而事实上现场窝工已经相当严重。管道施工进展缓慢，严重影响道路施工，现场雨污水管道施工土方开挖，在12#楼西北侧狭小空间杂土堆积如山，严重干扰我方施工进度，12月4日七八米深的雨污水管道才一次性回填，给我方的道路工

催告函模板

催告函 ： 年月日，贵我双方签订了一份《租赁合同》及补充协议，我公司将“号店面”租赁给贵方经营使用，租期年，自年月日至年月日止。双方在合同中对租赁面积、价格、租金交付时间，违约责任及合同解除条件等进行了详尽的约定。合同签订后，我公司依约将租赁房屋交付给贵方使用，贵方并未按约履行支付租金等租赁义务，经我公司曾多次向贵方催收，贵方仍未履行，截止到年月日止贵方按合同应支付租金、物业管理费等共计元整。为此，特再次催告贵方，如贵方在收到本函后十日内仍拒不履行支付租金等租赁义务，我公司将解除与贵方签订的《租赁合同》并依法追究贵方的违约责任。 发函人：XX有限公司 年月日 注：本函件一式二份，一份由发函人留存，一份以邮政特快专递邮寄或送达收函人。…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 催告函 ： 年月日，贵我双方签订了一份《租赁合同》及补充协议，我公司将“号店面”租赁给贵方经营使用，租期年，自年月日至年月日止。双方在合同中对租赁面积、价格、租金交付时间，违约责任及合同解除条件等进行了详尽的约定。合同签订后，我公司依约将租赁房屋交付给贵方使用，贵方并未按约履行支付租金等租赁义务，经我公司曾多次向贵方催收，贵方仍未履行，截止到年月日止贵方按合同应支付租金、物业管理费等共计元整。为此，特再次催告贵方，如贵方在收到本函后十日内仍拒不履行支付租金等租赁义务，我公司将解除与贵方签订的《租赁合同》并依法追究贵方的违约责任。 发函人：XX有限公司 年月日 注：本函件一式二份，一份由发函人留存，一份以邮政特快专递邮寄或送达收函人。

关于催告函的回函

关于催告函的回函 关于贵司《催告函》的回函 致:南京林庄房地产开发有限公司 南京凯隆房地产开发有限公司 由“南京林庄房地产开发有限公司”和“南京凯隆房地产开发有限公司”(两公司以下简称“贵方”)于2015年1月13日联合给我司的《催告函》，我公司于2015年1月16日上午9时30分收悉。 收到贵方函件后，公司管理层非常重视，并立即组织了相关人员对函件所提出的意见进行了认真分析和研究。应该讲从《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》贵我双方签署以来，我们双方合作基本是愉快的，也是能够配合和协作的。对于贵方在函件中通告的事项，我方希望双方本着长期合作、实事求是、就事论事的态度，妥善处理贵方函件中所提出的问题。目的是大家心往一处想，共同努力、协作把项目相关工作做好做实。 至于在“尚峰尚水”景观绿化项目实施过程中出现的工期延误等问题，虽然我方在主观和客观上存在一定的责任，但是形成今天目前的状况，大家扪心自问、贵方在提供我方施工条件、作业面和沟通、协调及配合等等方面，也是有无可推卸责任的。 依据贵我双方于2014年10月21日签订的《尚峰尚水一期A组团景观绿化工程施工合同》(合同编码:NJLZ140043-CP/SFSS0031-SG0026-FW0010-JGLH0001、NJKL140022-CP/SFSS0019-SG0016-FW0007-JGLH0001)合同，对于样板房示范区的工程合同中做出了明确规定。即:计划开竣工的日期为2014年10月31日至2014年11月30日，总工期为30天。为此，我公司从人力、技术、资金等方面进行了积极准备。但是，贵方现场一直迟迟不能向我方提供进场施工的基本条件(有

企业债务催告函范文

企业债务催告函范文 企业债务催告函范文 企业债务催告函如何写?下面是给大家收集的企业债务催告函范文，供大家阅读参考。 xxxx建工股份有限公司宁乡分公司财务部： 感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。 根据贵司与我司签订宁乡蓝色港湾13#栋《配电箱成套制作承包》，双方约定,在每月10-20日核对交付产品数量，金额，无误后开具建安发票结付货款。贵司应付货款元款，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。我司帐户是(户名：刘泽文;开户行：工商银行宁乡支行城西分理处;帐号：xxxxxxxxxxxxx)。顺祝商琪! xxxxxx自动化控制设备有限公司 xxx年11月4日

xxxx光电股份有限公司(原xxxx柴油机股份有限公司)： 广东xx银行股份有限公司深圳南园支行诉xxx实业xx(深圳)有限公司、xxxx能源股份有限公司(原xx仪表股份有限公司，以下称我公司)、广东汇源担保投资有限公司借款合同纠纷一案，深圳市中级 ___以(xxx)深中法民二初字第350号《民事 ___》判决xxx实业xx(深圳)有限公司偿还广东xx银行股份有限公司深圳南园支行借款本金3000万元，并承担银行利息。同时判决xxxx能源股份有限公司和广东汇源担保投资有限公司对xxx实业xx(深圳)有限公司的上述还款义务承担连带清偿责任。广东省高级 ___以(xxx)粤高法指字1528号指定执行书，指定广东省揭阳市中级 ___执行。 在审理本案过程中，深圳市中级 ___以(xxx)深中法执字第742-2号《民事裁定书》查封了我公司4000余万元的房产和股权等资产，为减少损失，我公司于xxx年12月29日与广东xx银行股份有限公司深圳南园支行的执行特别授权人广东粤财投资控股有限公司达成《债务重组合同》，约定由我公司在合同生效后三日内，一次性向广东粤财投资控股有限公司支付3000万元，广东粤财投资控股有限公司免除应由xxx实业xx(深圳)有限公司、广东汇源担保投资有限公司和我公司承担的其他债务，包括利息、诉讼费、保全费、执行费等。我公司于xxx年1月2日一次性向广东粤财投资控股有限公司支付了3000万元。xxx年3月13日广东省揭阳市中级 ___以(xxx)

履行合同催告函范本

履行合同催告函范本 题要 书信格式，内容写明事情缘由，有关法律法规，具体要求，希望尽快回复，最后写明联系电话，传真，邮政编码，日期。 热门城市：惠州律师咸阳律师信阳律师承德律师巴中律师岳阳律师江西律师张掖律师宝鸡律师白山律师 在我们签订合同之后，可能会引起各种各样的纠纷，其中对方不按时履行是一种最常见的纠纷。这时候，我们就要首先考虑通过向对方发出▲履行合同催告函的形式，进行协商解决。可是，履行合同催告函该如何撰写呢？下面，跟小编一起学习一下履行合同催告函范本是怎么撰写的吧。 ▲一、履行合同催告函 ▲ 履行合同催告函范本 XXXXXXX公司： 为实施XXXXXXX市场的搬迁重建项目，经你公司与我方多次协商，我公司于年月日与你方就该项目合作签订了 合作经营框架协议书。

本合同签订生效执行期间，你公司擅自终止履行合同约定义务，致使我公司为本项目提供的场地闲置近一年，并因你方在双方合作的场地上修建建筑物，导致场地破坏，对我公司造成严重经济损失。我公司就你公司的违约行为特致此函，请你公司在本函发出之日起 7日内派相关工作人员到我公司处理违约事宜。若本函发出7日之后，你公司仍未派人到我公司解决此事，我公司将依据合同约定及相关法律法规的规定，追究你公司的违约责任。 特此函告。 望你公司慎思并妥善对待。 XXXXXXX公司年月日 ▲二、合同履行的内容 1、合同履行的概念 合同履行是指债务人全面的、适当的完成其合同义务债权人的合同债权得到完全实现。合同履行是合同法律效力的主要内容，是整个合同法的核心。合同履行以合同成立为前提，依据和动力的所在是合同的法律效力。 2、合同履行的含义 ①履行是当事人实施合同的行为。订立合同的目的在于实施。 ②履行是当事人全面、适当完成合同义务的行为。

催告函范本

关于督促及交付东方巴黎小区所购房屋使用的函 地产开发有限公司： 本人于年月日与贵公司签订《商品房买卖合同》一份，合同约定本人向贵公司购买幢室房屋，房屋建筑面积为平方米，其中套内建筑面积平方米，共有公用分摊面积平方米，价格为元/平方米，房款合计万元。根据合同第八条明确约定，贵公司应年月日前，依照国家和地方人民政府的有关规定交付房屋，否则应承担相应的违约责任。该合同于年月日登记生效，编号为。合同签订后，本人按约支付了首期房款并办理完毕按揭贷款手续，履行了相应的义务，但迄今为止贵公司一直未能交付验收合格的房屋。本人认为，贵公司行为已经构成违约，依法应当承担相应的违约责任。因此，本人特通知贵公司，请于接函后三个月内交付幢室房屋，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，如贵公司从催告之日起3个月内应不能履行交房，本人将提出解除合同，同时要求贵公司返还购房款及依据银行同期贷款利率支付利息，并支付违约金。

本人本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵公司及时就《关于督促及交付小区所购房屋使用的函》作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件于接函十日内发送给本人。如果贵公司不主动采取协商的态度或仍借故意拖延，拒绝履行合同义务，不交付房屋，本人保留继续追究贵公司违约责任的全部合同权利，并视贵公司整改或协商情况决定是否进行房屋交接。 此函一式两份，一份送达贵公司，一份由本人持有。 特此函告。 小区幢业主： 年月日如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！

工程进度及现场催告函

左岭新镇四期还建社区2#地下室支桩护工程及施工现场土方、机械设备催告函 宜兴宜太湖地基工程有限公司： 1.左岭新镇四期还建社区2#地下室窒工程支护桩由贵公司承包、于2015年12月3日正式进场施工，到目前为止支护桩已竣工，冠梁分项至今未施工、望贵司本着“重合同，守信誉”的原则，按照投标书中清单工程量加快施工进度，并保证施工进度及施工质量，望你司尽快组织并合理安排施工人员，在本月底前，完成本项目冠梁的施工任务。另请你司将详细的施工进度倒排计划和施工方案说明在3天之内报送我司核查。 2.为了扭转当前的被动局面，我司提出以下要求，现通知贵司：按照业主的进度节点要求你司作如下工作要求： 3.贵司在2016年1月15日前，提交切实可行的赶工保障措施。倒排施工计划和竣工时间表，报我司和审核备案；切实做好各个工作面的工作安排、安排加班工作，积极地把滞后的工期抢回来； 4.关于贵司承建我司的2#地下室工程支护桩项目、工期定性为2015年12月31日完成围 护桩要求，我方也希望双方共同协作配合，完成我司的分包任务，但贵公司至今都没有对 2#地下室场地进行移交，而离完成工期一天天接近。基于此事，我方已多次口头要求贵公 司但至今未果，贵司没有将堆放在基坑北面边土外运，严重影响我司分包工程桩单位施工， 为了确保工程桩施工、最后期限为2016年1月15日。限期到后我司将强制将所有土方及 机械设备清理出，一切后果由你方负责。如桩基单位因贵司的土方、设备影响施工、向我 司提出索赔，由贵司承担此责任。并由此造成工程桩单位工期延误、我司将依据我方与建 设签订的合同及建设方有关文件规定，追究你方的违约责任并影响进度滞后处罚按2万元 /天。望你司予以重视。 怡翔建设集团有限公司 左岭新镇四期还建社区D块工程 2016年1月10日