工程合同法律制度

建设工程合同法律制度考试题及参考答案

一、单项选择题（每题1分，共10分）

1、《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（D ）享有的中止履行义务的权利。

A.业主

B.承包商

C.监理工程师

D. 业主和承包商

解题要点：A、B均为单方，C不是合同主体，只有D正确。

2、《合同法》规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定（ A ）享有的中止履行义务的权利。

A.先履行义务方

B.后履行义务方

C.合同当事人双方

D.合同担保人

3、合同转让属于（ C ）。

A.权利变更

B.义务变更

C.主体变更

D.标的变更

4、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将（B）。

A.自行终止

B.仍然有效

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

５、下列合同中，属于主合同的是（A）。

A.施工总承包合同

B.施工分包合同

C.担保合同

D.工程保险合同

解题要点：BCD均为从合同

６、不属于《合同法》调整范围的合同是（D）。

A.技术合同

B.买卖合同

C.委托合同

D.监护合同

７、属于法律行为的要约发出后，则对（A）具有法律约束力。

A.要约人

B.受要约人

C.合同担保人

D. 要约人和受要约人

８、合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D）。

A.单方面宣布合同无效

B.拒绝履行合同义务

C.向行政主管部门申请撤消合同

D.向法院请求裁定撤消合同

解题要点：《合同法》54条规定：合同当事人行使“撤消权”必须向人民法院或者仲裁机构请求裁定撤消合同。

９、建设工程合同应采用（B ）形式订立。

A.口头

B.书面

C.口头或书面

D.口头、书面或其他

解题要点：《合同法》207条规定：建设工程合同应当采用书面形式。

10、当事人在合同中的权利表现为（C ）。

A.按对方要求必须作出的行为

B.按对方要求不得作出的行为

C.依据自己的利益要求对方作出某种行为

D.作出不侵害对方利益但有损第三人利益的某种行为

解题要点：A、B均为“义务”的表现，D为错误的备选答案

二、多项选择题（每题2分，共10分）

1、属于无效合同的情况包括( B C D )。

A.一方以欺诈手段订立合同损害对方当事人的利益

B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人

C.合同标的的实现损害社会公共利益

D.与对方恶意串通损害第三人利益

E.一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益

解题要点：属于无效合同的范围是指合同对当事人以外的其他人造成损害。限于当事人之间的损害归于可撤消合同的范畴。

2、为了使要约不生效,要约人可以发出撤消通知的条件包括

( B C )。

A.对要约内明确承诺期限的要约

B.对要约内未明确承诺期限的要约

C.在对方作出承诺以前

D.在接到对方承诺以后

E.在发出签定合同以前

解题要点：签订合同属于当事人自主的市场行为，但其行为必须符合法律的规定不使对方受到损害。因此只有对没有明确承诺期限，且在对方作出承诺以前，要约人才可以撤消要约。

3、法律规范中所指的法律“事件”包括（ A C D ）。

A.地震灾害

B.乙方的违约行为

C.社会动乱

D.非甲乙方责任的火灾

E.双方达成变更协议

解题要点：对合同法律关系产生影响的法律事实分为“事件”和“行为”两大类。

4.委托合同的特点表现为（ A C E ）。

A.标的是劳务

B.委托人必须向受托人支付报酬

C.受托人应将办理委托事务的进展情况报告委托人

D.受托人办理委托事务中获得的各种利益可以部分留给自己

E.受托人在办理委托事务过程中因非自己责任造成的损失应由委托人补偿

解题要点：委托合同可以是有偿合同也可以是无偿合同，受托人是接受委托办理有关事宜，因此获得的利益应转给委托人，在有偿合同内只能按合同约定获得酬金。

5.构成合同法律关系的要素包括（ A C D ）。

A.主体

B.代理

C.客体

D.内容

E.担保

解题要点：主体即合同当事人，客体即合同标的，内容即权利义务关系。三者构成合同法律关系的三要素。

6、按照合同法的规定，（ A B E ）等方面的内容属于各类合同应包括的主要条款。

A.质量的约定

B.合同价款和支付方式

C.合同担保方式

D.合同投保的责任

E.解决合同争议的方法

解题要点：担保方式和投保的责任不属于合同的主要条款，只是作为完善合同履行的方式。

7.合同法规定，若先履行义务方又有确切证据表明后履行义务方有

（ B C D ）情形之一时，可以行使不安抗辩权。

A.未按合同约定办理保险

B.经营状况严重恶化

C.为了逃避债务转移财产或抽调资金

D.丧失商业信誉

E.财务状况恶化但提供了第三人的担保

解题要点：本题涉及“不安抗辩权”的概念，详见《合同法》68条的规定，B C D正确，A涉及合同的完善与履行问题，E已提供了第三人的担保，所以排除A和E。

8.甲公司与乙公司签订的供货合同内约定，部分货物由乙公司直接供给丙公司，此合同的特点表现为（A C E ）。

A.合同主体不变仍为甲乙两公司

B.合同主体改变加入了丙公司

C.由乙公司向丙公司履行合同义务

D.丙公司对乙公司供货质量不满意时，可直接追究乙公司的违约责任

E. 乙公司向丙公司供应的货物不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任

解题要点：部分货物由乙公司直接供给丙公司，只是履行方式的变化，并未改变合同主体，所以A是正确的，在甲与乙的合同中，丙非合同主体，不能直接追究乙公司的违约责任。所以B、D是错误的。

9.承担违约责任的形式可以是（ B C D ）

A.受损害方向保险公司索赔

B.继续履行

C.采取补救措施

D.赔偿损失

E.变更合同

解题要点：《合同法》107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10、《合同法》所称的“不可抗力”其内容指的是：（A BE ）。A．不能预见 B.不能避免

C．不能履行D．不能补救

E．不能克服

解题要点：《合同法》117条规定:“不可抗力”其内容指的是：不能预见、不能避免、不能克服。包括自然事件（如地震、洪水、火山爆发等）和社会事件（如战争、暴乱、特定的政府行为等）

三、判断题（每题1分，共10分）

1、和解与调解是合同争议的解决方式的必经阶段。（×）

解题要点：合同争议的解决方式有和解、调解、诉讼、仲裁四种方式，但是诉讼、仲裁只能选其一，不能同时选两项，和解、调解也非必经程序。

2、要约一经承诺，合同即告成立。（√）

3、承诺的内容必须与要约一致。（√）

4、合同成立等于合同生效。（×）

5、建筑施工合同属于双务合同。（√）

6、合同当事人可以自己行使“代位权”（×）

解题要点：合同当事人不能自己行使“代位权”，必须向人民法院请求。

7、合同争议的解决方式，合同当事人可以约定为：同时向人民法院提起诉讼和向仲裁机构申请仲裁。（×）

解题要点：我国实行的是“或裁或审制”

8、“地震”属于不可抗力的自然事件。（√）

9、施工企业的法人是指公司的董事长。（×）

解题要点：法人是指依法成立的企业，而非指个人和职务

10、合同当事人一方的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将自行终止。（×）

解题要点：法定代表人变更不能改变法人之间的合同。

参考答案:

一、单项选择题

1.D

2.A

3.C

5.A

6.D

7.A

8.D

9.B

10.C

二、多项选择题

1.BCD

2.BC

3.ACD

4.ACE

5.ACD

6.ABE

7.BCD

8.ACE

9.BCD

10.ABE

三、判断题

1. ×

2. √

3. √

5. √

6. ×

7. ×

8. √

9. ×

10. ×

建筑工程合同管理答案

《建筑工程合同管理》综合复习资料 一、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 、克服风险 B C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工， 承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。 、承包人办理申报手续，发包人承担费用 A B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

( )。、不属于委托监理合同监理人义务的是 4A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员 C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作 。( ) 5、工程师有权处理的索赔是承包商A、依据合同条款提出的索赔 1 、依据法律法规提出的索赔B． C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔 6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工 试验，工程师应确定为( )。 A、工程已竣工不需竣工试验 B、工程已竣工还需竣工试验 C、经竣工试验判定是否竣工 D、经竣工试验后判定是否合格 7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺

陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人( )。 A、继续后续工作的施工 B、向发包人请示复工 C、向工程师再次请示复工 D、向发包人发出解除合同通知 8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。 A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼 9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同 时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 、合同约定的开工日起按投标文件中承诺C． D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 2

《初级经济法基础》劳动合同法律制度试题及答案

2015-2016学年度第二学期期中考试15级《经济法基础》试卷A卷 本卷适用班级： 班级：姓名：学号： 一、单选题（每题2分，共30分） 1．周某于2011年4月11日进入甲公司就职，经周某要求，公司于2012年4月11日才与其签订劳动合同。已知周某每月工资2000元，已按时足额领取。甲公司应向周某支付工资补偿的金额是（）元。A．0 B．2000 C．22000 D．24000 2. 韩某在甲公司已工作10年，经甲公司与其协商同意解除劳动合同。已知韩某在劳动合同解除前12个月平均工资为7000元，当地人民政府公布的本地区上年度职工平均工资为2000元。甲公司应向韩某支付的经济补偿金额是（）元。 A．20000 B．24000 C．60000 D．70000 3. 根据劳动合同法律制度的规定，下列情形中，用人单位与劳动者可以不签订书面劳动合同的是（）。 A．试用期用工B．非全日制用工C．固定期限用工D．无固定期限用工 4. 方某工作已满15年，2009年上半年在甲公司已休带薪年休假(以下简称年休假)5天；下半年调到乙公司工作，提出补休年休假的申请。 乙公司对方某补休年休假申请符合法律规定的答复是（）。 A．不可以补休年休假B．可补休5天年休假 C．可补休10天年休假D．可补休15天年休假 5. 根据劳动合同法律制度的规定，下列关于无效劳动合同的表述中正确的是（）。 A.无效劳动合同，从确认其无效时起没有法律约束力 B.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的劳动合同无效

C.劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位无需向劳动者支付劳动报酬 D.劳动合同被确认无效，有过错的一方应当承担赔偿责任 6. 张某工作已满15年，2012年上半年结婚，享受婚假15天；下半年父亲去世，按公司规定享受丧假3天，同期因悲伤过度而生病请病假2个月，则张某2012年可以享受的带薪年休假为（）天。 A.0 B.5 C.10 D.15 7. 老侯在甲公司已工作15年，经甲公司提出与其协商解除劳动合同。已知老侯在劳动合同解除前12个月的平均工资为15000元，所在地区上年度职工月平均工资为1500元。甲公司应向老侯支付的经济补偿金额是（）元。 A.54000 B.67500 C.180000 D.225000 8. 天津的赵某和重庆的钱某与北京的ABC公司签订劳动合同，担任ABC公司驻上海办事处业务代表职位，二人因工作关系渐生爱意，已发展至谈婚论嫁的程度，ABC公司以二人违反公司禁止员工内部婚恋的制度，与两人解除劳动合同并拒绝支付经济补偿，两人不服向上海劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁，ABC公司则向北京劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁，则该争议应由（）的劳动争议仲裁委员会管辖。 A.北京市 B.天津市 C.重庆市 D.上海市 9. 王某于2010年6月2日进入A公司工作，当年公司承接一项工程，为保证工程进度，王某连续加班三个月，但公司一直未向其支付加班费。2013年9月14日王某离职，并要求A公司支付当年的加班费，A公司拒绝支付，王某申请劳动仲裁，则下列关于仲裁时效的说法错误的是（）。 A.劳动争议申请仲裁的时效期间 为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算 B.王某针对本案中的争议事项申 请仲裁不受1年仲裁时效期间的限制 C.王某应在2014年9月14日前向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

工程合同法律制度2010-2011期末考试试卷(B)及答案

（B ）承担。 A、乙承包人 B、发包人 C、甲承包人 D工程师 12. 建设工程设计合同设计依据不包括（ C ） A.设计招标文件B发包人该给设计人的委托书C .发包人提交的基础资料 D .项目批准文件 一、单选题（每小题1分，共30分） 1?格式条款和非格式条款不一致时适用（ A ） A. 非格式条款 B.格式条款 C.两者都可以 D.当事人协商 2?某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如 果员工已在该合同上签字，该合同条款（A ） A. 无效 B.是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C.不一定有效 D.只对一方当事人有效 3?合同生效一般以（ A ）为准 A ?承诺生效B邀约发出 C ?书面签字 D ?主管部门批准 4?下列不属于无效合同的是（ A ） A ?无权代理 B ?以合法形式掩盖非法目的 C ?损害社会公共利益 D ?欺诈 5?某甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，某乙趁机表示愿意借给2000元，但半年后须加 倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（A ） A. 因乘人之危而可撤销 B.因显失公平而可撤销 C.因乘人之危而无效 D.因显失公平而无效 6?下列附条件合同效力的描述，正确的是（A ） A. 在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效 B. 附解除条件的合同，自条件成就时生效 C. 附生效条件的合同，自条件成就时失效 D. 在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效 7?撤销权人行使撤销权的期限为（A ） A. 1年 B ? 2年 C ? 6个月 D .1.5年 8?当事人在对方未对待履行合同义务之前有权拒绝其履行要求为（ A ） A ?同时履行抗辩权 B ?异时履行抗辩权 C ?不安抗辩权D?代位权 9?下列哪种担保责任不能免除（ A ） A ?主债务没有履行 B ?主债务已经履行 C ?债权人擅自许可债务人转让债务 D ?不可抗力 10. 定金的数额约定不得超过主合同标的数额的（ B ） A .10% B .20% C . 25% D .15% 11、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包 人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由 13. 甲厂于10月4日到乙公司购买一批原料，当场提货并付款 2.5万元。次日甲厂因货物质量不 合格，将这批原料退回乙公司，乙公司签收，但未退款。10月7日，甲厂到乙公司购买电器一批， 价款2.8万元，提货时与乙公司约定2日内付款。2日期满，甲厂未付款，乙公司上门催收。甲厂 认为前后债务相抵，只需支付 3 000元。双方发生争议，依据债的消灭原理，下列对此案的处理意 见哪项是正确的？（ C ）A. 甲厂应先付给乙公司 2.8万元，再请求乙公司退款 2.5万元 B. 乙公司应先退给甲厂 2.5万元，再请求甲厂付款 2.8万元 C. 甲厂付给乙公司3 000元，双方了结债务 D. 甲厂应付给乙公司 1.4万元，待乙公司退款之后，再付给 1.4元 14. 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，另一方 在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法理论上称作什么权利？（C ） A.先履行抗辩权 B.先诉抗辩权 C.同时履行抗辩权 D.不安抗辩权 15. 下列不属于不属于合同应当具备的条款的是（ C ）。 A ?标的 B ?数量 C.合同形式 D ?质量 16. 我国合同法关于要约生效时间采用的是（ C ）。 A ?发信主义 B ?了解主义 C ?到达主义 D ?以上三种视情况而定 17. 下列情形中属于效力待定合同的有（C ） A. 成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 B. 5周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C. 10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某 D. 出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 18. 在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系（C ） A. 甲拾得乙遗失的一块手表 B. 甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C. 甲因放暑假，将一台电脑放入乙家 D. 甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘 19. 甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的甲，并向甲 交付清洗费100元。该合同关系的主体是（C A.甲和丙 B.乙和丙 C.宏都干洗店和丙 20. 某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售” （C ） A.要约邀请 B.承诺 C.要约 21. 当 事人采用合同书形式订立合同的，合同成立的地点为（ C ） A.承诺生效的地点 C.双方当事人签字或者盖章的地点 22. 按照承包工程计价方 式分类不包括（ A .总价合同 B .单价合同 D.甲、乙和丙 ，并且标示了价格，则“正在出售”的标示视为 D.既是要约又是承诺 B. —方的营业地 D.受件人的经常居住地 D ）。

建设工程合同习题

建设工程合同法律制度练习题 一、单项选择 1、经承包人催告发包人仍未在合理期限内支付工程价款的，建设工程承包人的工程价款就该工程折价或者拍卖的价款享有优先权。该工程价款不包括（）。 A.支付给工人的报酬 B.支付给管理人员的报酬 C.材料款 D.因发包人违约所造成的损失 2、下列关于建设工程合同性质的选项中不正确的是（）。 A有偿合同B诺成合同C要式合同D实践合同 3、甲公司与乙公司签订施工合同，约定由乙公司为甲公司建房一栋。乙公司与丙公司签订《内部承包协议》，约定由丙公司承包建设该楼房并承担全部经济和法律责任，乙公司收取甲公司支付的工程价款总额5%的管理费。丙公司实际施工至主体封顶。乙公司与丙公司所签订的《内部承包协议》的性质和效力为（）。 A.转包合同，有效 B.转包合同，无效 C.分包合同，有效 D.违法分包合同，无效 4、下列关于建设工程的转包与分包的说法中错误的是（）。 A分包应当经过发包人的同意 B建设工程主体结构的施工应由承包人自行完成，不得交给其他人完成 C承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人

D在取得许可的情况下，分包人可以将承包的工程再分包 5、A建筑工程公司于2004年4月11日与B房地产开发公司签订一份建设周期为1年的建设工程合同，2004年5月20日A建筑工程公司垫资进场施工，2005年2月4日A建筑工程公司向B房地产开发公司催要工程价款，B房地产开发公司以合同对付款时间没有约定为由拖延付款，2005年4月30日，A建筑工程公司向人民法院起诉，要求B房地产开发公司支付工程价款和利息。下列时间为利息计付时间的是（）。 A.2005年4月30日 B.2004年5月20日 C.2005年2月4日 D.2004年4月11日 6、建设工程承包人的工程价款优先权， 自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定竣工之日起的一定期限内行使。该一定期限为（）。 A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年 7、甲与乙签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将部分安装工程分包给丙。工程竣工后，除丙承担的安装工程验收不合格外，其他工程验收合格，甲拒绝支付全部工程款，因此引起争议。下列表述中错误的是（）。 A.乙、丙之间的分包合同有效 B.乙、丙应就安装工程的瑕疵向甲承担连带责任 C.甲有权拒绝支付全部工程款 D.乙有权对该教学楼行使留置权 8、在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向（）提出赔偿要求。 A.建设单位

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷一

工程合同管理考试试卷（一） 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分） 在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。 A.勘察设计合同 B.施工分包合同 C.监理合同 D.贷款合同 2.最常见的合同类型是（ A ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调单价合同 D.成本加酬金合同 3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。 A.招标公告 B.投标书 C.开标 D.中标 4.分包人必须在合同中约定或经（ B ） A.监理单位认可，否则属于非法分包。 B.业主认可，否则属于非法分包。 C.总承包商认可，否则属于非法分包。 D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。 5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。 A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯 D.按照一般标准 6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。 A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。 A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则 9. 公开招标是指（ B ）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 10. 工程标底是工程项目的( B )。 A.中标合同价格 B.招标预期价格 C.施工结算价格 D.工程概算总价格 11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。 A.合同分析 B.合同控制 C.合同变更管理 D.合同审查管理 13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。 A．计算方式B．结算方式C．价款的支付期限D．价款支付日期14. 业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（ B ）。 A.全包模式 B.平行发包模式 C.设计施工总承包模式 D.设计管理承包模式

-合同法试题及答案

合同法 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B、融资租赁合同 C、收养合同 D、国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B、合同因未盖章无效 C、合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D、合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B、按照履行合同时履行地的市场价格履行 C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D、按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为( )。 A、同时履行抗辩权 B、不安抗辩权 C、后履行抗辩权 D、抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，

甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权 B、不安抗辩权 C、撤销权 D、后履行抗辩权 【正确答案】A 【您的答案】 6、甲借款给乙1万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为1.5万元。合同到期时，乙无力偿还该借款。对此，根据《担保法解释》的规定，下列说法正确的是( )。 A、丙应承担1.5万元的保证责任 B、丙应承担1万元的保证责任 C、丙不承担该保证责任 D、丙不需承担保证责任，故丙承担保证债务后无权向乙追偿 【正确答案】B 【您的答案】 7、根据担保法律制度的规定，下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（）。 A、学校 B、医院 C、企业 D、残疾人联合会 【正确答案】C 【您的答案】 8、下列有关当事人合并、分立后，债权债务的处理的表述中，错误的是（）。 A、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人履行合同义务 B、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人行使合同权利 C、当事人订立合同后分立的，必须由分立的当事人承担连带债务 D、当事人订立合同后分立的，可能不由分立的当事人承担连带债务 【正确答案】C 【您的答案】 9、根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（）。 A、只能适用定金条款 B、只能适用违约金条款 C、合并适用违约金和定金条款 D、选择适用违约金或者定金条款 【正确答案】D

工程合同法律制度与工程合同管理6

工程合同法律制度与工程合同管理6 编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程合同法律制度与工程合同管理6 工程合同法律制度与工程合同管理6 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，法律规定消灭其胜诉权的制度。即公民或法人在其民事权利受到侵害的时候，在诉讼时效期间内不行使权利，就丧失了请求法院依照诉讼程序强制义务人履行义务的权利。 诉讼时效具有以下特征： 诉讼时效届丁消灭时效。在诉讼时效期间届满后，权利人即丧失了请

求法院依照诉讼程序强制义务人履行义务的权利。这时权利人虽然可以向法院提起诉讼，但是，除有延长时效的正当理由外，一般难以胜诉，即诉讼时效消灭了权利人的胜诉权。 诉讼时效届满并不消灭客体权利。诉讼时效期间届满后，义务人如自愿履行义务，权利人仍有权受领，此时，义务人不得以不知时效期间届满为由而要求返还。因为权利人的实体权利不因时效届满而消灭。 诉讼时效届丁强制性的规定。诉讼时效及其具体内容必须由国家法律 作出规定，当事人必须遵守，如果当事人之间订有关丁诉讼时效期间的缩短、延 长，以及预先放弃时效权利的协议，则这种协议无效。这是因为时效制度具有强制性，当事人必须遵守。 诉讼时效制度的作用 有利丁维护社会关系的稳定。这是诉讼时效的最主要的作用。因为发生侵 权行为后，侵权涉及的社会关系处丁不稳定状态。而诉讼时效期满会导致该社会关系重归丁稳定。因此，诉讼时效能够避免社会关系长期不稳定的状态。 有利丁督促当事人及时维护自己的合法权益。被侵权后，当事人不及时主

建设工程合同法律制度考试题及参考答案

建设工程合同法律制度考试题及参考答案 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（D ）享有的中止履行义务的权利。 A.业主 B.承包商 C.监理工程师 D. 业主和承包商 解题要点：A、B均为单方，C不是合同主体，只有D正确。 2、《合同法》规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定（ A ）享有的中止履行义务的权利。 A.先履行义务方 B.后履行义务方 C.合同当事人双方 D.合同担保人 3、合同转让属于（ C ）。 A.权利变更 B.义务变更 C.主体变更 D.标的变更 4、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将（B）。 A.自行终止 B.仍然有效 C.合同无效 D.双方重新协商另签合同 ５、下列合同中，属于主合同的是（A）。 A.施工总承包合同 B.施工分包合同

C.担保合同 D.工程保险合同 解题要点：BCD均为从合同 ６、不属于《合同法》调整范围的合同是（D）。 A.技术合同 B.买卖合同 C.委托合同 D.监护合同 ７、属于法律行为的要约发出后，则对（A）具有法律约束力。 A.要约人 B.受要约人 C.合同担保人 D. 要约人和受要约人 ８、合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D）。 A.单方面宣布合同无效 B.拒绝履行合同义务 C.向行政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同 解题要点：《合同法》54条规定：合同当事人行使“撤消权”必须向人民法院或者仲裁机构请求裁定撤消合同。 ９、建设工程合同应采用（B ）形式订立。 A.口头 B.书面 C.口头或书面 D.口头、书面或其他 解题要点：《合同法》207条规定：建设工程合同应当采用书面形式。 10、当事人在合同中的权利表现为（C ）。 A.按对方要求必须作出的行为 B.按对方要求不得作出的行为 C.依据自己的利益要求对方作出某种行为 D.作出不侵害对方利益但有损第三人利益的某种行为 解题要点：A、B均为“义务”的表现，D为错误的备选答案 二、多项选择题（每题2分，共10分） 1、属于无效合同的情况包括( B C D )。 A.一方以欺诈手段订立合同损害对方当事人的利益 B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人

合同法试卷(附答案)范文

合同法试题及参考答案 一、单项选择题(每小题1分，共10分。在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内) 1．下列合同中不属于要式合同的有( )。 A．中外合资经营企业合同B．中外合作经营企业合同 C．技术转让合同D．国际贸易合同 2．下列合同中，应当采取书面形式订立的有( )。 A．技术转让合同B．租赁合同 C．房屋租赁合同D．保管合同 3．甲乙双方协商达成协议，双方代表人均在合同文本上签了字，但都未盖合同公章，不久甲方开始分批交货，乙方收货后付款。后因货物质量问题诉至法院，该合同( )。 A．无效，已履行部分双方返还 B．有效，已履行部分不再返还 C．合同未成立，已履行部分双方返还 D．合同已成立，已履行部分不再返还 4．具有撤销权的当事人自知道或应知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为( )。 A. 诉讼时效B．除斥期间 C．履行期间D．以上都不是 5．甲公司与乙公司订立合同，规定甲公司应于某年8月1日交货，乙公司应于8月7日付款。7月底，甲公司发现乙公司财产状况恶化，无支付货款的能力，并有确切的证据，遂提出终止合同，但乙公司未允。基于上因素，甲公司于8月1日未按约定交货。依据合同法原理，有关本案的正确表述是( )。 A．甲公司有权不按合同约定交货，除非乙公司提供了相应的担保 B. 甲公司无权不按合同约定交货，但可以要求乙公司提供相应的担保 C. 甲公司应按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物 D. 甲公司应按合同约定交货，如乙公司不支付货款可追究其违约责任 6．效力未定合同不同于其他合同的最大特点在于( )。 A. 合同尚未成立 B．合同存在理疵尚待当事人进行补正 C．此类合同须经权利人的追认才能生效 D．合同违反了法律的禁止性规定 7. 甲公司与乙公司订立合同后，甲公司将该合同转让给丙公司，这种情形使就发生( )。 A．债的变更B．债的移转 C．债的消灭D．债的产生 8. 在下列哪种情形下，当事入有权解除合同( )。 A．已经成立的合同严重欠缺合同生效要件 B．已经成立的合同意思表示不真实 C．当事人履行的地点不适当，但末影响合同目地的实现

工程合同法律制度与工程合同管理试卷及答案

工程合同法律制度与工程合同管理试卷及答案 PAGE PAGE # / 8 、选择题（共 10题，每题 3 分） 依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。 A.保证B抵押C质押D.定金 某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。 A.保险公司承担全部损失B保险公司承担除外责任以外的全部损失C业主 自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失 合同公证与鉴证的相同点是（）。 A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（）的规定。 A.债权转让 B.债务承担 C.由第三人向债权人履行债务 D.债务人向第三人履行债务

合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。 A.结算和清理 B.仲裁和诉讼C结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约 6?依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明（）。 A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成 C.缺陷通知期开始 D.可以办理竣工结算 某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由（）提出。 A.发包人 B.设计单位 C.承包人 D.监理单位 按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）。 A.工程验收通过 B.承包人送交了竣工验收报告 C.办理完移交工程手续 D.发包人支付了竣工结算款 交（）。 A.合同公证书 B.仲裁协议书 C.履约保函 D.合同担保书 10.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。 A.应该采用公开招标 B.应该采用邀请招标 C.应该采用议标 D.可以采用直接委托

合同法经典试题二(答案)

合同法试题（二）及答案 一、单项选择题(每小题1分，共l0分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内) 1．我国《合同法》规定属于实践合同的有( c )。 A．买卖合同 B．委托合同 C．保管合同 D．借贷合同 2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：( c )。 A．格式条款 B．诚信原则 C. 非格式条款 D. 法律规定 3．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( c )。 A．承诺生效的地点 B. 经常居住地 C. 收件人的主营业 地 D．合同签订地 4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为( B )。 A. 诉讼时效 B. 除斥期间 C. 履行期间 D．以上都不是 5．违约行为是当事人( B )。 A. 违反法律规定的行为 B．违反合同约定的行为 C. 应当对合同不能成立负有责任的行为 D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B )。 A. 买受人承担 B．出卖人承担 C. 担保人承担 D．第三人承担 7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满( C )的，应当在退还借款时一并支付。 A．3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月 8．共同承担人对定作人( B )。 A. 不承担连带责任 B. 承担连带责任 C. 谁的过错谁承担责任 D. 由法律作出规定 9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于( A )。

A. 研究开发人所有 B. 委托开发人所有 C. 研究开发人与委托开发人共同所有 D．国家所有 l0．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系中，行纪人属于( A )。 A．当事人 B. 代理人 C. 居间人 D. 利害关系人 二、多项选择题(每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分) 1．合同法的基本原则有( ABCDE )。 A. 平等、自愿原则 B. 公平原则 C. 合法原则 D．诚实信用原则 E. 保护公序良俗原则 2．下列合同中，可撤销的情形是( AB )。． A. 因重大误解而订立 B．因显失公平而订立 C. 因一方受欺诈而订立 D．损害国家利益的行为 E. 恶意串通损害第三人利益的 3．我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有( BDE )。 A．支付定金 B．赔偿损失 C. 中止履行合同 n继续履行合同 E. 采取补救措施 4．借款合同抵押担保中不得抵押的财产有( ACDE )。 A. 土地所有权 B．国有土地使用权 C. 宅基地土地使用 权 D．某大学校舍 E．夫妻离婚涉及有争议的财产 5．仓储合同的法律特征有( ABDE )。 A. 保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体 B．其保管的对象是动产 C. 其保管的对象是不动产 D．为诺成、双务合 同 E. 为有偿、不要式合同 三、填空题(每空1分，共15分) 1．广义的合同法是指调整—合同法律—关系的法律规范的总称。 2．一般来说，承诺生效的地点就是合同—成立—的地点。 3．意思表示瑕疵依瑕疵是否基于表意人自身的原因，分为—意思表示不一致—和—意思表示不自由—两种类型。 4合同的移转包括—债权让与—、—债务承担—?

建设工程合同法律制度考试题及参考答案(doc 9页)

建设工程合同法律制度考试题及参考答案(doc 9页)

建设工程合同法律制度考试题及参考答案 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ D ）享有的中止履行义务的权利。 A.业主 B.承包商 C.监理工程师 D. 业主和承包商 解题要点：A、B均为单方，C不是合同主体，只有D正确。 2、《合同法》规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定（ A ）享有的中止履行义务的权利。 A.先履行义务方 B.后履行义务方 C.合同当事人双方 D.合同担保人 3、合同转让属于（ C ）。 A.权利变更 B.义务变更 C.主体变更 D.标的变更 4、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将（B）。 A.自行终止 B.仍然有效 C.合同无效 D.双方重新协商另签合同 ５、下列合同中，属于主合同的是（A）。 A.施工总承包合同 B.施工分包合同

C.担保合同 D.工程保险合同 解题要点：BCD均为从合同 ６、不属于《合同法》调整范围的合同是（D）。 A.技术合同 B.买卖合同 C.委托合同 D.监护合同 ７、属于法律行为的要约发出后，则对（A）具有法律约束力。 A.要约人 B.受要约人 C.合同担保人 D. 要约人和受要约人 ８、合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D）。 A.单方面宣布合同无效 B.拒绝履行合同义务 C.向行政主管部门申请撤消合同 D.向法院请求裁定撤消合同 解题要点：《合同法》54条规定：合同当事人行使“撤消权”必须向人民法院或者仲裁机构请求裁定撤消合同。 ９、建设工程合同应采用（ B ）形式订立。 A.口头 B.书面 C.口头或书面 D.口头、书面或其他 解题要点：《合同法》207条规定：建设工程合同应当采用书面形式。 10、当事人在合同中的权利表现为（C ）。 A.按对方要求必须作出的行为 B.按对方要求不得作出的行为 C.依据自己的利益要求对方作出某种行为 D.作出不侵害对方利益但有损第三人利益的某种行为 解题要点：A、B均为“义务”的表现，D为错误的备选答案 二、多项选择题（每题2分，共10分） 1、属于无效合同的情况包括( B C D )。 A.一方以欺诈手段订立合同损害对方当事人的利益 B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人

工程合同管理试题(带答案)

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】 A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务 2．要式合同必须采用【】 A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式 3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是【】 A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为【】 A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效 5．合同的保全发生在【】 A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后 6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．下列表述中，不属于无效合同的是【】 A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同 8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】 A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告 9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是( ) A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10% C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应【】 A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延 11．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是【】 A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系 12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录 C．索赔报告D．索赔证据 13．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是【】 A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担

工程合同管理与法律制度模拟题

一．单项选择题(每题 1 分，共 30 分) 1．对于合同当事人，所在国爆发战争是一种()。 A ?合法行为 B ?违法行为 C ?自然事件 D ?社会事件 2．工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时发生的法律后果应当由 ( )承担。 A ?乙项目经理 B ?甲施工企业 C ?建设单位 D.具体施工人员 3．下列行为中，不能引起债的法律关系产生的是 ( )。 A .某手表厂在电视台发布普通商品广告 B .某企业在银行取款时，由 于工作人员疏忽多支付 2 万元 C.某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁 D .建设单位将施工企业遗 留的施工设备代为保管 4. 保证方式没有约定或约定不明确的，按 ( )承担担保责任。 A.保证 B .连带保证 C.违约 D.合同 5. 甲乙共同协商签订了一份定金合同，乙向甲预交定金50 万元人民币，但甲 在合同规定期限内未履行合同，则甲应向乙赔偿人民币金额为 ( )。 A. 50万 B. 25万 C. 100万 D. 150 万 6. 在当事人订立的下列合同中，可以依照法律发生效力的是 ( )。 A .甲在赌博中输给乙，以赠与的名义将自己所有的一处房产过户给乙 B .已婚某男与某女订立了一份长期“合作协议” C. 王某将自己的一处房产抵押给李某并已经交付，但两人并未办理抵押登记手续 D. 丙为了达到购买丁的房子的目的，假称该部城区已被规划拆迁，于是丁将房产卖

给了丙 7．对于下列合同中订有的免责条款，根据《合同法》规定，无效的是( )。 A.某企业与职工签订的合同中载有“发生工伤，一切自负”的条款 B ．某饭店在入门处放置醒目的标志：“小心台阶，防止摔倒” C．某市地铁入口处写明：“儿童乘车需有成人陪护，否则意外自理” D.某医院手术通知书上写明：“经患者本人或者家属同意，手术中的意外风险由 患者承担” 8．甲乙订立一个合同购销特定的货物，合同执行政府定价， 2000 年 2月 1 日订立合同时该标的物的价格为 1000 元/千克，合同规定 2000 年 4 月 1 日交货，违约金为 100 元 /千克，交货后付款。但卖方 2000 年 6 月 1 日才交货，而政府定价于 2000 年5月1日调整为 1200 元/千克，买方应当按照每千克 ( )元的价 格向卖方支付货款。 A ． 1000 B ． 1100 C ． 1200 D ． 1300 9．下列合同中，应当属于效力待定合同的是 ( ) A ．年仅 8 岁的小学生范某购买一辆高级自行车 B．王某借用朋友的一辆汽车，途中有人愿出高价购买，王某将其出卖 C．年仅 10 岁的学生接受亲属赠送的价值 10 万元的汽车一部 D．某企业法定代表人签订的一份超越其权限的购销合同 10．6月1日签订某纺织品购销合同，合同约定买方于 6月15日先付 20％的货款，6月20 日卖方将货物送至买方所在地，买方同时给付剩余货款。 6月10 日，卖方发

建设工程施工合同法律风险

篇一：建筑工程施工合同法律风险防范 建筑工程施工合同法律风险防范 引言：法律风险只是工程风险中的一种（不同于技术风险、政治风险、不可抗力本身等），法律风险对承包商而言主要表现在施工合同方面，也就是由于缺少法律意识（投资120 亿的常州铁本工程，盲目投资加上违法违规叫停，老板被抓，建设方破产，中国第一、二、十九 冶金、马钢建设公司等几家施工单位数亿元的工程款难有指望就是明证！），在签订、履行合 同时注意不够，或者违法律规定或受制于人，最终可能导致损失的发生。下面我们就从施工 企业的立场出发，简单讲讲施工合同法律风险的防范。第一部分：签约前的风险防范 ■建筑施工企业防范和控制风险的对策 施工企业要谋求良性发展，必须解决好如何规避风险的问题。具体地讲，施工企业在应对风 险上，要着力培育并增强以下几种能力： 1、提高避险意识，增强防险能力施工企业规避风险，必须首先解决好" 防" 的问题。 一是风险意识要提高。企业各级领导必须树立强烈的风险意识和危机意识，面对复杂多变的 市场形势，时刻保持清醒头脑，分析方方面面的风险，制定应对风险的有效措施，做到在顺 境中居安思危，在逆境中居险思变。 二是风险分析要超前。要做好风险预测，把可能产生的风险分析透彻。要成立专门的组织机 构，配备各方面高素质的专业人员，从企业自身的实际情况出发，分析风险的大小和危害程 序，为实施风险决策提供比较可靠的依据。 三是风险决策要慎重。为避免风险决策失误，要充分征求方方面面的意见和建议。 四是合同签订要避害。在合同签订前，必须熟悉和掌握国家有关法律法规，认真研读条款， 分析合同文本，通过合同谈判的方式，对条款进行拾遗补缺，避免损害自身利益的条款存在。 2、动用法律武器，提高维护自身利益能力施工企业必须转变思想观念，敢于依法维权。 施工企业与业主是平等的民事主体，没有高低、贵贱之分，只是各自承担的责任不同而已。 而一些企业承担风险时，即使处于有利地位，也不敢诉诸法律，担心业主报复，担心丢了市 场。殊不知，市场不同情弱者，企业遭受的损失还得自己担着。因此我们必须大胆地拿起法 律武器，维护自己的合法权益，实现与业主真正意义上的" 平等" 。 另一方面，必须讲究方式方法，善于依法维权。市场经济的本质特征是法制经济，但由于市 场的规范不可能一步到位，施工企业的" 被动地位" 也不可能马上完全扭转。因此，要讲究策 略和技巧。能通过和谈方式解决的，尽量不要撕破脸皮、伤了和气。如常见的变更索赔、拖 欠工程款的催收等，要采取切实有效的方式，有理有节、有进有退，并以此为契机进一步密 切关系、加深感情、增进了解，为今后继续合作奠定坚实基础。对拒不讲理、一意孤行的合 作方，在确实协商不成的情况下，要坚决诉诸法律。■做好投标（或非招标工程签约）前 对发包人资信的审查： 1、应深入了解发包人主体资格、投资许可是否合法真实和支付价款能力，提防" 工程骗子"。也就是说，要弄清楚发包人有没有" 发包资格" 和" 发包的能力" 2、怎样判断发包方主体资格是否合法？ 例如，在有权部门了解工程立项手续、相关许可证（土地、土地规划、工程规划等等）、相邻关系处理（土地附着物的拆除及居民拆迁安置、三通一平、交通与周边环境等等）情况，如 果是房地产开发企业，要注意其开发资质，主要开发业绩和企业社会信誉，尤其提防一次性 开发资质的项目公司（仅针对某个地盘而成立的房产公司）；房地产项目公司一般打的就是施 工单位的主意（据我所知，许多房地产项目，开发商只投入20%-40%资金，总承包单位、专 业施工单位、分包单位、钢材商、水泥商、建材商、租赁商等整个工程建设的一整个产业链 承担了其余60%-80%的开发成本。建筑工程债务案件中， 1 个亿的工程甚至可以打出六七个亿 的官司，从开发商到农民工，一条产业链的人都被牵扯进来。可谓是一荣俱荣、一损俱损。），