当前位置：搜档网 › 产品加工定作合同---律所整理

产品加工定作合同---律所整理

产品加工定作合同

定作方（简称甲方）：

承揽方（简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》公司及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和公正的原则。甲乙双方就制作安装事宜经协商达成一致，订立本合同。

第一条、合同金额：本合同总金额为xxxx元整。产品名称、规格型号、尺寸、数量等详见附件。

第二条、安装地点；xxxxxxx

第三条、乙方收到甲方预付款后 xxx 日内按照甲方要求加工生产产品，并完成安装调试。

第四条、验收标准及期限：

乙方安装完毕后，甲方应当场对产品质量全面验收，如不验收而使用或从安装完毕起，发现质量问题和配件不全，应当在发现之日起10日内向乙方提出书面异议，否则双方视为质量验收合格及配件齐全。

第五条、付款方式：

1、合同订立后，甲方向乙方支付合同总价款的40%作为预付款，即人民币xxxx佰整（￥xxxx元人民币）。

2、乙方自收到预付款后30日内将产品主要安装材料运至安装地点后进行安装。在安装之前甲方向乙方支付合同总价款的 40 %作为工程进度款，即人民币xxxx元整（￥xxxx元人民币）。

3、安装完毕验收合格后15日内甲方支付给乙方总合同款的15%，即人民币xxxxx元整（￥xxxx元人民币）

4、剩余5%合同款即人民币xxxxx元整（￥xxxx元人民币）作为质保金，自验收合格之日起满一年后的15日内无利息支付。

第六条、乙方对质量负责的条件及期限：

乙方对产品质量保证期限为三年，自产品验收合格时起算。质保期内，如出现产品质量问题，乙方将免费上门维修（风、雨、雷、电等自然灾害及外力破坏除外）乙方收到故障通知后 24小时内赶到现场进行维修。

第七条、双方的责任及义务

甲方：

1、甲方免费给乙方提供水电、脚手架、产品安装用品存放地及其他安装施工需要的设施。

2、甲方负责现场综合协调工作和质量管理工作。

律师整理案卷顺序、订卷、乱卷

整理案卷顺序民事卷 1、委托代理合同 2、授权委托书 3、当事人身份证（营业执照、组织机构代码证、法人身份证） 4、起诉书、上诉书、答辩状 5、阅卷笔录 6、会见当事人谈话笔录 7、调查材料（证人证言） 8、诉讼保全申请书、证据保全申请书、先行给付申请书和法院裁定书 9、承办律师代理意见 10、代理词 11、出庭通知书 12、庭审笔录 13、判决书、裁定书、调解书、上诉书 14、办案小结所有入卷材料统一在右上角编号，两面有字的要两面编号。页号位置正面在右上角，背面在左上角。

刑事卷 1、律师事务所批办单； 2、收费凭证； 3、委托书或指定书； 4、阅卷笔录； 5、会见被告人、委托人、证人笔录； 6、调查材料； 7、承办人提出的辩护或代理意见； 8、集体讨论记录； 9、起诉书、上诉书； 10、辩护词或代理词； 11、出庭通知书； 12、裁定书、判决书； 13、上诉书、抗诉书； 14、办案小结。

订卷注意事项剔除金属物、修补整理文件 1、剔除金属物。为了防止卷内诉讼文书日后受金属装订物（订书钉、回形针、大头针）氧化锈蚀，损坏文件，在装订案卷前，应一律将文书附着的金属物予以剔除。 2、修补、复印文件。（1）、对破损的诉讼文书，应进行修补和复制。（2）、褪色的文件复印。将褪色的不便长期保存的文件进行复印。常见的需要复印的文书有：原来文书的字迹是用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水笔书写的、原来文书是传真件的。因为用这些材料书写的墨迹会随着时间的推移而褪色或挥发，不利于长期保管，经过复印以后的复印件和原件一并归卷。（3）、复印、复制、贴补文书，一律用A4纸。原文书不是A4纸的，需要A4纸粘贴。（4）、不能将卷内文字材料订入装订线内。若遇文字材料太靠左边，则应另行黏贴一条空白纸后再行装订，以保证卷内文字材料完整，便于将来阅卷。 3、字迹难以辨认的材料，要附上抄件；外文材料应将中文译本附在后面。 4、需要附卷的信封，要打开平放，邮票不要起掉（因为邮票的邮戳上附有邮件发送的时间）。

2021律师事务所实习报告范文

2021律师事务所实习报告范文一、实习目的 1. 通过实习，培养运用所学的基本技能、基础理论和专业知识，去独立分析和解决实际问题的能力。 2. 通过实习，树立职业意识，增强敬业精神，提升世界观、人生观和价值观。 3. 通过实习，进一步巩固专业知识，提高专业技能。 4. 通过实习，提高适应社会的能力和人际交往能力。 5. 通过实习，将学到的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合。 6. 通过实习，学习一些办案经验，提高实践能力。二、实习单位及岗位介绍 xxxx律师事务所是二○○一年经xx省司法厅批准的临沂市首家市属合伙制律师事务所。该所由具有较高学术水平和丰富执业经验的律师组成，以为大中型企业服务为重点，以金融、知识产权、房地产、电力、涉外业务、公司法律实务、企业改制等业务为专长。该所现为xx兰陵集团、临沂电业局等十几家企事业单位担任法律顾问，承办了许多在知识产权、涉及业务、经济合同、非诉讼法律实务等方面在全国及省内有影响的案件。律师所将以高素质的律师队伍、高起点的管理、高层次的服务水平和服务质量为社会提供法律服务。专长领域：一般债务债权，损害赔偿，财产问题，婚姻家庭，名誉诽谤，暴力伤害，妇幼权益，刑事辩护，仲裁，遗嘱继承，合同，劳动，金融，证券，票据，房地产，著作权，专利，医疗事故，股份制改造。在这次实习中，我主要承担律师助理的工作，我的岗位职责是： 1.收发、整理和保管文件档案资料; 2.处理有关法律问题的来信、来访，解答简单的法律询问，代写简单的法律文书; 3.协助律师调查取证、抄写文书、摘录案卷材料、会见被告或当事人，送达文件及办理其他辅助性工作。三、实习内容及过程很幸运，xxxx律师事务所录用实习生。怀着兴奋而又紧张的心情来到律所，开始了我的实习之旅。第一天，工作人员带我参观了律所的各部门，并详细介绍了律

高翻合同法律类翻译

引子:鉴于现在对外交流事例逐渐增多,英文合同特别是经济合同的翻译愈显重要,若译文不准确或不严谨,势必会引起不必要的经济纠纷.故今以一英文(经济)合同写作书籍为蓝本,录入一些有益文字,希望大家共同提高英文(经济)合同的翻译和写作。合同文件是合同双方签订并必须遵守的法律文件,因此合同中的语言应体现其权威性.英文合同用语的特点之一就表现在用词上,即选择那些法律用词,以及正式用词,使合同表达的意思准确无误,达到双方对合同中使用的词无可争议的程度。一.hereby 英文释义:by means of , by reason of this 中文译词:特此,因此,兹用法:常用于法律文件、合同、协议书等正式文件的开头语；在条款中需要强调时也可用。语法：一般置于主语后,紧邻主语. 例1： The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the time and in the manner prescribed by the Contract. 参考译文: 业主特此立约保证在合同规定的期限内,按合同规定的方式向承包人支付合同价,或合同规定的其它应支付的款项,以作为本工程施工、竣工及修补工程中缺陷的报酬。注释: (1)hereby: by reason of this 特此 (2)covenant: v. make a formal agreement 立约,签订合同、条约; n. legal agreement具有法律约束的正式合同 (3)completion of the Works: 工程的竣工 (4)therein: in the Works在本工程中

翻译合同律师审核版

合同编号：翻译合同甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，乙方向甲方提供翻译服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，在平等自愿的基础上签订本合同，并由双方共同遵守。第一条翻译内容甲方委托乙方对特定文件进行翻译，乙方向甲方提供翻译服务，委托内容及相关约定以《客户委托单》（见附件一）为准。第二条服务内容 1.乙方自接到甲方委托翻译的原文后，按照本合同及《客户委托单》的要求开始翻译。乙方应保证翻译成果准确、精简。 2.乙方按照翻译行业通用规范和国家标准《翻译服务规范GB/T1936 3.1-2003》进行翻译质量控制，翻译流程包括初译、语言审校、技术审校、终检，并严格按照甲方的特殊要求（如有），如术语表述、文体规范要求、排版要求等进行翻译和译后处理。 3.甲方有义务提供清晰的原文，若甲方提供的原文不清晰，乙方可要求甲方予以处理；对于原文出现的词汇晦涩难懂、混杂其它语种文字、指代不明等问题，乙方应及时反馈给甲方；对于译稿有特殊要求的，甲方应予以特别说明并经乙方确认。 4.如果甲方对语言风格和术语表述等方面有特殊要求，乙方应按甲方要求提供翻译服务。

5.乙方应按《客户委托单》约定的时间按时交稿，如有特殊情况不能按时交稿，乙方需与甲方协商，双方书面盖章确认后方可延迟交稿。 6.甲方应在收到译稿后【】个工作日内予以验收，并将验收结果书面通知乙方；如超过【】个工作日仍未通知，将视同为验收合格。 7.本合同翻译工期为：【】自然日，自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日（如甲方另有调整，以甲方通知要求工期为准）。乙方提交的最终译稿的修改期至少为【】天，自最终译稿经甲方书面验收合格之日开始计算。在此期间内，乙方有责任按照合同约定的标准和要求对译稿进行修改，乙方不得就提交后的修改部分向甲方追加任何费用；超过修改期的，乙方不再承担对译稿的修改责任。第三条结算条款 1.价格明细表 2.甲方应在每次译文经甲方书面验收合格且结算完成，并收到乙方按甲方要求提供的与结算金额一致的合法增值税专用发票（税率： %）后的（十五）个工作日内，通过汇款、转账的形式，将该次全部的翻译服务费汇入乙方指定账号。乙方未按约定提供结算资料的，及/或未提供符合要求的增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款且不构成违约。如合同有效期内，任何因包括但不限于法律、行

律师归档案卷材料整理顺序

归档案卷材料整理顺序侦查阶段刑事卷 1、律师业务受理审批表； 2、风险告知书； 3、委托协议； 4、授权委托书； 5、收费凭证（本所出具发票的复印件）； 6、为犯罪嫌疑人提供法律服务咨询笔录； 7、取保候审申请书 8、申诉、控告书； 9、办案小结 10、河南省法律服务质量监督卡。审查起诉阶段刑事卷 1、律师业务受理审批表； 2、风险告知书； 3、委托协议； 4、授权委托书； 5、收费凭证（本所出具发票的复印件）； 6、移送起诉意见书；

7、阅卷笔录或复制的卷宗材料、律师调查收集的证据； 8、律师会见犯罪嫌疑人笔录； 9、诉讼法律文书（包括但不限于所列文书：调查取证申请书、提请收集、调取证据申请书、取保候审申请书、回避申请书、回避复议申请书、重新勘验申请书等。注：按案件诉讼程序及时间顺序排列） 10、承办律师提出的辩护意见； 11、集体讨论记录； 12、辩护意见书； 13、起诉书或不起诉决定书； 14、办案小结； 15、河南省法律服务质量监督卡。审判阶段刑事卷 1、律师业务受理审批表； 2、风险告知书； 3、委托协议； 4、授权委托书； 5、收费凭证（本所出具发票的复印件）； 6、起诉书、刑事自诉状、刑事附带民事诉状、刑事上诉状或刑事申诉状； 7、阅卷笔录或复制的卷宗材料；

8、律师会见被告人、委托人笔录； 9、证据目录（包括但不限于证据名称、证据来源、证据内容、证明对象等。） 10、辩护律师收集或向法庭出示的相关证据材料（包括但不限于下列材料：物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人或被告人供述和辩解、勘验笔录、视听材料、鉴定结论等。注：按案件诉讼程序及时间顺序排列） 11、诉讼法律文书（包括但不限于所列文书：调查取证申请书、提请收集、调取证据申请书、通知证人出庭申请书、取保候审申请书、出庭通知书、延期审理申请书、回避申请书、回避复议申请书、重新勘验申请书、撤诉申请书等。注：按案件诉讼程序及时间顺序排列） 12、承办人提出的辩护或代理意见； 13、集体讨论记录； 14、出庭通知书； 15、庭审笔录； 16、辩护词或代理词； 17、裁定书、判决书； 18、办案小结； 19、河南省法律服务质量监督卡。民事代理卷

加工定作合同

加工定作合同合同编号：甲方（定作人）：北京住总集团有限责任公司工程总承包部乙方（承揽人）：因甲方施工生产需要，向乙方加工定作（定作物名称），依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，订立本合同，双方共同遵照执行。第一条定作物甲方将工程所需的（定作物名称）交由乙方制作完成，详情见下表第二条定作所需材料① 为配合乙方完成定作物的加工制作，甲方向乙方提供定作所需材料；乙方对甲方提供的材料，应当及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施，不得擅自更换甲方提供的材料。具体材料明细见下表

第三条定作产品设计方案② 1、甲方应在本合同签订日内向乙方提供工程有关图纸及产品技术要求，乙方如认为甲方提供的图纸、技术要求不合理，应在日内向甲方提出书面异议，甲方应在收到乙方书面异议后日内做出答复；２、乙方根据图纸及双方技术交底结果制定的产品设计方案在经甲方签字确认后启用，该方案也将作为日后产品交付的技术依据；３、甲方如在确认设计方案后5日内提出设计变更的书面要求，乙方应当予以满足。第四条产品技术标准 1、加工定作产品的技术标准参照执行。 2、加工定作产品应当满足甲方在工程施工期间的正常使用。第五条产品的验收交付 1、加工定作产品的交付时间为年月日。由于受施工进度影响，交付时间如有变更（限在原交付日期之后），甲方须事先以书面方式提前七天通知乙方。 2、交付方式（1）交付地点：（2）交付方式：（3）运费及装卸费的承担方式为： 3、甲方依照相关技术标准经现场验收合格填写《产品验收报告》后接收产品。甲方如对产品存有异议应当在《产品验收报告》上签署意见，乙方应根据甲方意见进行修理或调换。第六条价款结算 1、产品的价款结算以甲方指定的产品负责人或承运人签字的发货单为依据。 2、本合同项下所有产品数量均按照满外尺寸面积计算，开洞（豁）产品按照未开洞（豁）的面积计算。

财产保险合同纠纷准备材料整理(律所自用)

财产保险合同纠纷案件基本准备材料整理（律所自用）第一部分材料目录 1、起诉状原件（份数为被告人数＋2份） 2、当事人主体资格证明材料当事人是自然人的：居民身份证、居住证、户口本、护照、港澳同胞回乡证等复印件（原被告都需要，能提供尽量提供，让律师选择适用）当事人是法人或其他组织的： ①原告法定代表人（负责人）身份证明书原件，原告法定代表人（负责人）身份证复印件 ②营业执照复印件或工商注册登记查询证明注意： ①起诉个人独资企业时，请将该个人独资企业的营业执照上登记的字号列为被告 ②个体工商户参加诉讼时，请将个体工商户的登记字号列为相应原（被）告 ③若用人单位未经工商登记，应将用人单位的负责人列为被告，需打印并提交工商注册信息查询网站查无此公司资料的页面信息，并提供该负责人的主体资格材料 3、当事人的委托代理材料 (1)授权委托书原件授权委托书，请注明一般授权或特别授权及相应权限

原告为涉外、涉港澳台自然人，或原告代理人为公民代理人的，须提交经公证、认证的授权委托书，或在本院工作人员前签订的授权委托书经过公证、认证的境外法人授权材料 (2)代理人资格证明材料律师代理的，应提交以下材料： ①律师事务所所函原件 ②经核对的执业证复印件 4、证据材料（详见第二部分）当事人提交的书证用A4纸单面复印并整理成册，份数为被告人数＋1份 5、证据材料清单详细列明所提交材料的名称、页数及份数，并在备注栏注明各项材料是原件或复印件 6、送达地址确认书第二部分证据材料参考目录（1）合同及变更合同内容的协议、批注或者批单；（2）投保单；（3）保险单或保险凭证；（4）预约保险合同及预约保险单；（6）投保方不申报、隐瞒、错误申报主要危险情况的证明；

设备加工定作合同(样本)

设备加工定作合同甲方（定做人）：乙方（承揽人）：经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、标的物随机备品备件及工具供应数量：设备性能必须符合双方约定的性能，达到国家相关技术规范的要求，乙方必须向甲方提供全部适用的、必要的图纸、技术参数、产品合格证、使用说明书及其它相关资料。二、合同价款本合同价款总额人民币（大写）元（￥元）。本价款包括税费、设计费、制造费、装卸费、运保费、指导安装调试费、操作人员培训费及售后服务等一切费用。三、付款方式 1、第一次付款：合同签订后个工作日内，甲方支付乙方合同总额的 %，即人民币（大写）元整（￥元）； 2、第二次付款：发货前，甲方支付乙方合同总额的 %，即人民币（大写）元整（￥元）； 3、第三次付款：现场安装调试完毕后，经甲方验收合格并且收到乙方出具的全额发票后个工作日内，甲方支付乙方合同总额的 %，即人民币（大写）元整（￥元）； 4、第四次付款：余款 %，即人民币（大写）元整（￥元），作为质保金,在质保期满后天内付清。

每次付款前，乙方应向甲方出具相应真实有效的等额发票。合同款原则上应按期支付，但遇设备交付地点所属项目的建设方计价拨款延迟、甲方账户被查封、政策突变等不可抗拒情况，合同款支付相应顺延，顺延时间最长不超过设备交付地点所属项目工程竣工结算验收合格后年，顺延期间不计息不违约。（特别约定条款）四、交货地点交货地点：；收货人：。五、交货时间为了满足甲方使用的需要，乙方必须保证设备按期完成设计、制造、运输和现场组装及调试工作。 1、年月日前完成图纸审查及相应的设计改进或更改，并在甲方审核签认后方可开始生产。 2、年月日前完成设备的厂内制造，达到出厂状态。 3、年月日前所有设备全部运抵甲方指定交货地点。 4、年月日前完成现场组装和调试工作，达到正常使用状态。六、安装、调试与培训 1、设备的现场安装由甲方负责，并承担一切与设备安装有关的费用，乙方提供技术指导。设备的调试工作由乙方负责，甲方协助。 2、设备进场前天内，乙方向甲方提供设备安装调试方案，并明确所需机具和甲方配合人员的数量及时间安排。 3、乙方应至少派三名有丰富经验的、符合国家或行业资格条件的技术人员指导设备的安装调试，并免费对甲方操作人员进行现场培训，甲方为乙方工作人员提供现场办公和食宿方便。七、监造设备在加工制造阶段，甲方有权对乙方及其合作者的制造质量、进度进行监控，在此期间，乙方应积极配合甲方驻厂监制人员工作的正常顺利进行，提供质量监督必要的图纸和技术文件。监造人员提出的建议及方案，乙方有义务听取并充分考虑，并在制造过程中及时调整和改进。甲方监造人员的食宿由乙方负责。八、质量要求 1、乙方必须保证设备（含所有材料、组装件等）是全新的，乙方的设计、制造应符合

律协卷宗归档管理规定学习资料

河南XX律师事务所业务档案管理制度来源：河南律师2009年09月28日（示范文本）为加强本所业务档案管理，统一本所业务档案管理流程，根据《律师法》、《档案法》及司法部、国家档案局颁布的《律师业务档案立卷归档办法》和《律师业务档案管理办法》等相关规定，结合本所工作实际，制定本制度。第一章原则第一条业务档案是律师及律师事务所从事业务活动的真实记录，反映律师维护国家法律正确实施，维护委托人合法权益的情况，业务档案管理是律师事务所的重要任务。第二条本所实行纸制档案卷宗归档管理，有条件时建立电子档案并纳入档案管理范围，电子档案的管理办法由本所结合纸制档案管理制度另行制定。第三条律师承办业务形成的文件材料，根据本所的具体业务分类立卷归档。第四条律师业务档案按年度和一案一卷、一卷一号原则立卷。第五条两名以上律师共同承办同一法律事务一般应合并立卷，但不同律师事务所律师合办的法律事务分别立卷。第六条律师承办跨年度的业务，应在办结年立卷。律师担任常年法律顾问，应做到一单位一卷。第七条业务档案立卷实行承办律师负责制。业务档案的建立应与本所统一收结案制度、业务收费标准等制度相结合。第八条律师业务档案由本所统一保管，律师因工作变动或因故调离本所的，应将其经

办的业务档案及有关文件材料办理交接后方可办理手续。第二章归档材料的收集和整理第九条律师接受委托人委托之前，应首先向委托人提交诉讼风险告知书并由委托人签字盖章，作为入卷归档材料。第十条律师接办业务,经本所利益冲突审查后,填写收案登记表,经审批后由本所与委托人签订书面委托合同，同时由委托人签发授权委托书。第十一条律师承办业务中应注意收集保存有关材料。案件中使用的各种证明材料、往来公文、谈话笔录、调查记录等材料，都必须用钢笔、中性笔书写或打印，要求字体整齐、清晰。第十二条业务办结后，由委托人如实填写《业务质量监督卡》，并将服务质量反馈的意见和处理结果一并装订归档。第十三条律师在业务办理完毕后，整理、检查该项业务的文书材料，立卷归档。第十四条提交人民法院、仲裁机构或有关部门的材料，律师应将其副本或复印件入卷归档。第十五条业务档案应按照案卷封面、卷内目录、案卷材料、备考表、卷底的顺序排列。案卷内档案材料应按照业务程序的客观进程或时间顺序排列。一般顺序为：（一）侦查阶段刑事卷 1、律师业务受理审批表； 2 、风险告知书； 3、委托协议； 4、授权委托书； 5、收费凭证（本所出具发票的复印件）； 6、为犯罪嫌疑人提供法律咨询笔录；

翻译劳务合同范本整理版

翻译劳务合同范本整理版甲方单位名称：经济类型：注册号：地址：联系电话：乙方姓名：性别：身份证号：家庭住址：联系电话：甲方聘请乙方为具体项目的翻译,乙方同意提供相应的服务，双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。一、合同期限和服务内容 1、本合同自双方签署后生效，任一方提前____个工作日通知对方或在具体项目结束后即可终止本合同。合同终止时，除约定的劳务费外，甲方无需支付任何与终止相关的补偿金。 2、根据甲方具体项目需要，乙方为甲方提供相应的翻译服务。二、服务时间与报酬无固定服务时间，乙方根据甲方的通知安排，提供服务。劳务报酬为人民币________元/小时，结算周期由双方另行商定。甲方支付给乙方的劳务报酬在代扣代缴乙方相应的个人所得税后通过银行汇款的形式支付给乙方。三、双方的权利、义务 1、甲方应按时支付乙方劳务费用。 2、乙方应对在提供翻译过程中获得的甲方及甲方客户、甲方专家的任何信息予以保密，未经甲方书面同意，不得公开或披露给任何第三方或利用该信息获得经济利益。 3、双方合作期间，如乙方拟就职于与甲方具有竞争关系的公司，应在正式就职前立即通知甲方，并立即终止双方之间的合作。 4、乙方是独立承包商，在任何情况下均不得视为甲方的代理、雇员、合伙人。乙方仅为甲方提供翻译服务，甲方不对其进行任何劳动管理。甲方无义务为乙方提供任何社会保险或其他员工性质的福利。 5、任何一方违反上述规定的，应向对方承担因此所造成的损失。四、争议处理 1、因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商解决不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。 2、本合同未尽事宜，双方可另协商解决。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签署后生效。甲方：代表/代理人： _______年___月___日乙方： _______年___月___日

翻译合同样本(完整版)

翻译服务协议书甲方：__________________________________________________ 乙方：__________________________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》规定，本着诚实信用、平等互利的原则，甲乙双方就甲方资料翻译服务一事，达成协议如下: 第一条：翻译内容乙方将甲方提供的文件中的英文翻译为中文；具体文件以甲方给乙方的纸质文件或者电子版文件为准。乙方应保证翻译人员的专业性和翻译稿件的准确性，认真做好翻译校对工作；乙方按照甲方的文件格式进行排版，最终翻译稿以电子文件的方式提供给甲方。乙方应保证其翻译稿件质量：忠实原文、译文准确。第二条：翻译期限及费用计价方式：按照翻译完成的中文（字符数不计空格）进行计价。本次翻译单价为，翻译费总金额为：元整。翻译文件的交稿期限为：年月日。甲方在签订合同当日支付翻译预付款元。交稿时付清其余所有款项即元。甲方向乙方开具正式发票。第三条：责任条款如因甲方原因推迟提供给乙方翻译稿件或翻译的相关资料时间，受到的损失甲方承担。甲方如对乙方译稿有异议，甲方有权在取稿之日起30日内，向乙方提出书面修改意见，乙方

应按甲方要求在规定的时间内免费进行修改，直至甲方满意为止。如乙方在翻译质量和完成工期方面不符合合同要求，甲方有权中止合同并视为乙方违约，乙方应退还甲方预付款，另外赔偿甲方预付款的作为违约金。在乙方无违约的状况下，甲方应按约定及时付款，否则乙方有权要求甲方支付延迟付款天数乘以翻译费用总额作为赔偿；翻译进行过程中，如甲方提出中止翻译，预付金不予退回并按照已翻译文件比例支付相应翻译费。第四条：其他条款乙方应考虑甲方翻译内容的保密性。另签署的保密协议作为本协议的一部分，具有法律效力。本协议未尽之事，双方协商解决；本协议一式二份，传真件有效，甲乙双方各执一份，自双方盖章之日起一年内有效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人（签字）：负责人（签字）：联系电话：传真：联系电话：地址：地址：签字日期：年月日签字日期：年月日

加工定作合同范本

合同编号：定作合同定作人：注册地址：电话：通讯地址：邮编：法定代表人：职务：纳税人身份：纳税人识别号：开户银行名称：开户银行账号：承揽人：注册地址：电话：通讯地址：邮编：法定代表人：职务：纳税人身份：纳税人识别号：开户银行名称：开户银行账号：

1、结算定作物经定作人验收合格后，定作加工费用按已交付且验收合格定作物的数量剩以上述表格单价进行结算； 2、发票（1）承揽人应按结算的数额向甲方开具等额的增值税专用发票。（2）承揽人应自开具发票之日起10（<15）日内将发票送达甲方，定作人签收发票的日期为发票的送达日期。定作人指定的增值税发票接收人的姓名及签字如下：姓名及签字：、姓名及签字：。（3）定作人根据法律法规要求对承揽人开具发票的合法合规性进行验证。承揽人开具的发票经验证不合格的，定作人有权拒绝支付应付款项，且不承担任何违约责任，承揽人的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。 3、定作费用的支付（1）定作费用的支付时间定作人收到承揽人开具合法有效的增值税（专用）发票并经验证合格后，十个工作内支付。（2）定作费用的支付方式本合同项下所有付款均以转帐支票或电汇支付到合同中约定的承揽人银行帐户；（3）预付定作费用：。第三条定作人对加工承揽人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：。第四条定作物的技术标准、质量要求：。第五条加工承揽人对定作物质量负责的期限及条件：。第六条定作人提供技术资料、图纸样品、工艺要求等的时间、办法及保密要求：。第七条加工承揽人发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在日内向定作人提出书面异议，否则视为没有异议。第八条定作物的包装要求及费用负担：,定作物运至交付地点的包装、运输、装卸费用已经包含在定做报酬中，即概由加工承揽人承担。第九条未经定作人书面同意，加工承揽人不得由第三人完成定作物的工作。

律师事务所卷宗整理攻略

律师事务所卷宗整理攻略实习三个周，最有成就感的不是我写了一篇没怎么改，一次就过的医疗纠纷代理词；也不是转了一个下午，玩转了工商行政管理局(PS:荔湾区工商分局的注册大厅迁到广州荔湾政务服务中心，在逢源路128，市三宫对面，搭226、451，这个百度还没更新好);当然也不是写写起诉状、辩护词啦；而是近三周的时间整理好碧桂园三单案件的卷宗。这三单案件的卷宗，被带我的律师，打回过三次。第一次，我排好交工时，说明了卷宗中缺少的资料，亲亲的律师，翻了她的小柜子，居然冒出一叠新资料，顿时风化~ 第二次，也还是在柜子里翻一翻，找到了新资料，我又重新理了一遍，一次三个案件，虽然大体一样，但是中间好多细微的差别，比如建筑图纸上，虽然一个地段，但是用笔圈出来的不同，作为证据，需要认真区分。第三次，是办案小结。用带我的刘律师的话说就是，虽然案件是她办的，但是办案小结，你要征求一下我的意见。我的总结是，对于那些有争议、标的很大、办案复杂的案件，办案小结一定要征求意见，对于那些小案件，比如只代理侦查阶段啥的，这些小案件，律师不一定记得起来，这个时候，你就要发挥主观能动性，提出观点~╮(╯▽╰)╭，总之，办案小结的撰写是一个吃力不讨好的东西~ 办案小结的撰写：

一、写成日记样式，写一写心得体验什么二、写成议论文，有问题，有议论。我比较喜欢第二种，毕竟我没有参与案件的办理过程。晒一晒我写的办案小结： XXX故意伤害一案办案小结一审结束了，根据律师事务所和委托人之间的所订立的委托合同，我已经完成了全部的法定义务和约定义务。隔段时间会见一次当事人，也该告一段落了。如果没有二审的重新委托，XXX故意伤害一案下一步处理就和我没有任何关系了。我没有为当事人XXX争取到无罪的结果。法院以故意伤害罪判处XXX有期徒刑一年二个月，虽然对此结果我不是很满意，但是在办案过程中我一直秉着受人之托忠人之事，依法尽力维护委托人的合法权益为目标，办理这个案件。一，会见。侦查阶段和审查及起诉阶段、审判阶段的会见权有充分保障，比较自由。XXX看守所的工作人员确实素质挺高的，在会见过程中没有太大的障碍，挺顺利的，越秀区看守所值得称赞。在会见在押嫌疑人问题上，尽管刑事诉讼法规定“可以会见在押的犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关案件情况”，但是，在司法实践中，律师如果要到看守所会见在押的犯罪嫌疑人，看守所均会要求律师取得侦查机关的批准，从而逼着律师必须向侦查机关提出申请。而如果侦查机关拒不批准，或者看守所以律师所持有的文件不符合“有关规定”为由，拒绝律师会见的，刑事诉讼法并没有对这种侵犯律师权益的行为设定任何明确的法律后果。不仅如此，即使在律师的会见要求遭到拒绝或者无理拖延的情况下，律师也只能向侦查机关、检察机关或者其上级机关申请救济，而却无法向中立的司法裁判机构寻求救济。可见，这种主要靠警察、检察官乃至法官“自觉”遵守法律的制度设计，是不可能有效地保护诉讼参与人尤其是犯罪嫌疑人、被告人及其律师的诉讼权利的。正如法谚所说：无救济则无权利。面对现在在实务中，律师会见当事人的不便利的情况，希望制

翻译服务合同中英文版法律英语翻译

翻译服务合同中英文版）法律英语翻译合同编号：甲方： Party A: 地址： Address: 乙方：成都翻译协会 Party B: Chengdu Translators Association 地址：成都市一环路西一段168号 Address: No.168, Western Section One, The First Ring-Road, Chengdu, P.R. China 甲乙双方本着友好协商、共同发展原则签订本翻译服务合同，其条款如下：

Both parties of Party A and Party B have signed the Translation Service Contract based on the principle of friendly cooperation and mutual development. The articles are as follows: 一、甲方委托乙方为其提供翻译服务，及时向乙方提交清晰、易于辨认的待译资料，提出明确要求，并对乙方的翻译质量进行监督。 1. Party A entrusts Party B with the translation service. Party A shall provide legible documents in time and give clear requirements and control the translation quality of Party B. 二、乙方按时完成翻译任务(如发生不可抗力的因素除外)，向甲方提供已翻译好的打印件及电子文件各一份。具体交稿日期由双方商定。对于加急稿件，交稿期限由双方临时商议。 2. Party B shall complete the translation work in time and deliver the translation by printed hard copy and a relevant disk within the agreed date (with the exception of the delay caused by Force Majeure). Details about the delivery time will be discussed between the two parties. For the urgent request, the delivery time will be discussed accordingly between the two parties. 三、乙方对甲方提供的任何资料必须严格保密，不得透露给第三方。 3. Party B shall keep confidentiality of any documents provided by Party A and can not disclose to the third party. 四、翻译工作量统计：电子译稿：按电脑统计的中文版字符数计算（中文版Word2000 中“不计空格的字符数”）; 打印译稿：按中文原稿行数×列数统计计算（行×列）。

2020年最新工业产品加工定作合同范本

2020年最新工业产品加工定作合同范本【标准版】承揽方：__________________________________________ 地址:____________________________________________ 电话：____________________________________________ 法定代表人：______________________________________ 职务：_______________________________________________ 定作方：___________________________________________ 地址：_____________________________________________ 电话：_________________________________________________ 法定代表人：__________________________________________ 职务：__________________________________________________ 风险告知：本合同中明确约定了由定做方单位定做加工服务。在这里需要注意的是合同订立之前应确定承揽方必须具备履约能力和条件，并针对是否允许承揽方将部分或全部工作内容转移或有第三方协助进行讨论。通常情况下，根据《合同法》的规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人也可以解除合同! 定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工成品第二条加工成品质量要求第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。 2.(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

金融行业账户监管协议---律所整理

金融行业账户监管协议二O一五年【】月账户监管协议编号：【】 xxxxxx有限公司（以下简称“xxxxxx”）法定代表人：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：

yyyyyyyyyyyyyy公司（以下简称“yyyyyyyyyyyyyy”）法定代表人：联系地址：邮政编码：联系电话：传真： zzzzzzz股份有限公司kkk市分行（以下简称“监管银行”）负责人：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：鉴于： 1、xxxxxx和yyyyyyyyyyyyyy签署了编号为【】的《项目收益权转让及回购合同》，xxxxxx以“xxxxxx?kkkllllllll项目收益权集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）项下的信托资金用于受让yyyyyyyyyyyyyy开发的kkkllllllll二期项目的项目收益权，并由yyyyyyyyyyyyyy在约定的期限内回购项目收益权；

2、为担保yyyyyyyyyyyyyy在《项目收益权转让及回购合同》项下的义务，yyyyyyyyyyyyyy以其持有的位于kkk市xxxxxxx房屋（以下简称“监管项目”）提供抵押担保； 3、为确保yyyyyyyyyyyyyy履行在《项目收益权转让及回购合同》项下的全部义务，yyyyyyyyyyyyyy同意在监管银行处设立专门的账户（以下简称“监管账户”），由监管银行协助xxxxxx对监管账户内的资金余额进行监管； 4、现xxxxxx、yyyyyyyyyyyyyy委托监管银行对监管账户进行监管，监管银行接受该委托。兹协议如下：第一条监管账户的开立 1、yyyyyyyyyyyyyy应当于本协议生效之日起3个工作日内且于信托计划成立日前向监管银行申请开立监管账户（以下简称“监管账户”）。 2、监管账户开立后5个工作日内，yyyyyyyyyyyyyy应当将经监管银行确认后的监管账户信息按照本协议附件一中的格式书面通知xxxxxx。 3、未经xxxxxx书面同意，监管银行对监管账户不予办理变更、销户等手续（除中国人民银行要求进行清理的情况除外，但应提前通知xxxxxx）。 4、本协议项下的监管账户不开通同城通存通兑业务和电话银行、网上银行等电子渠道功能，但为接受监管项目租赁收入、销售收入（如有）开通的必要功能除外。监管账户可以开通网上查询功能，并给予xxxxxx网上查询的权限。监管账户的所有款项支付仅限用于

加工定做的合同范本

加工定做的合同范本本篇《加工定做的合同范本》由应届毕业生特别为需要合同范文的朋友收集整理的，仅供参考。内容如下：随着商品经济的发展，加工定做越来越流行。下面是整理的加工定做的合同范本! 定作人 (甲方)：承揽人 (乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致和诚实信用的原则，现就电瓶产品委托乙方加工制作的相关事宜，特签订本合同：第一条合作内容加工定作内容：就乙方目前生产的20多个品种的电瓶，甲方暂定在合同期限内向乙方定做30万支。第二条合同期限自本合同生效之日起至年月日止。第三条加工定作方式 1、本合同中甲乙双方所约定的加工定作方式为：由甲方提供原材料，乙方进行加工制作，生产出成品后，向甲方交付产品，乙方收取加工劳务费。 2、在本合同期限内，生产原材料和成品的所有权均系甲方所有，乙方只具有收取劳务费的权利和义务。 3、关于其加工制作过程中的税、费等问题由双方另行协

商确定。第四条加工劳务费乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本价的15%向乙方支付加工劳务费用。第五条双方的权利与义务 1、本合同期限内，甲方负责向乙方供应生产电瓶产品所需的一切原材料，乙方提供仓库供甲方用于原材料和产品堆放，甲方对原材料享有所有权，甲方派专人就原材料签收登记、保管，并按生产进度的需要发放原材料。 2、甲方有权监督乙方进行加工制作，如发现存在不合格产品的，甲方可拒绝接收成品，并有权要求乙方承担成本损失。 3、乙方应对生产的成品，分批次向甲方移交。 4、未经甲方同意，乙方不得擅自处置甲方的原材料或成品(包括不得变卖、转移、出售、赠与、担保等) 。 5、合同期间，非因不可抗力或本合同约定情形乙方不得停工、停产。 6、合同履行期间，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。 7、如甲方认为有需要对生产的产品办理质押等手续的，乙方应全面配合。第六条验收标准

翻译合同模板(标准版)

编号：GR-WR-13324 翻译合同模板(标准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改

翻译合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。甲方：_____ 乙方：_____ 关于甲方委托乙方进行资料翻译事宜，双方经过认真协商，特制订协议如下： 1.翻译质量乙方应当保证译文的翻译质量达到行业公允的水平，如对译文的翻译水平发生争议，应由双方共同认可的第三方评判，或者直接申请仲裁。 2.修改与补充全部价款付清之后，作业乙方应负责稿件的再次修改、审校，不得收取任何费用，但不包括甲方新增加、修订的部分。中止翻译：如甲方在乙方翻译过程中，要求中止翻译，甲方须根据乙方的翻译进度，按乙方已经翻译的字数，以协定的单价计算翻译费给乙方

3.资料保密乙方保证不泄露翻译稿件的客户商业秘密及个人隐私。对于甲方委托的翻译稿件中所涉及内容及相关信息，乙方不得泄露稿件中任何内容及商业秘密。由于乙方保护不当或其他人为原因致乙方稿件内容泄露或信息流失，所造成的一切损失，概由乙方承担全部责任。 4.仲裁甲乙任何一方不按本协议履行其职责，视为违约，另一方可以提出质疑并要求对方纠正，若对方不纠正，另一方可以提出经济赔偿或中止协议要求，赔偿额不少于实际损失额。若通过仲裁机构解决时，新产生的诉讼等费用由败诉方承担。 5.协议文种、份数此协议用中文写成，共两份，甲方一份，乙方一份。传真件与协议正本一同有效。客户委托单（无法填写的项目，可不填写）翻译内容单价元/千字